Договор поставки пиломатериалов (примерная форма). Договор купли-продажи древесины
ДОГОВОР № ____/____
г. Химки, МО. «___» ____________ 2012г.
Именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации ИП (ОГРНИП) с одной стороны, и ВУД», именуемое в дальнейшем «Покупатель», . В., действующего на основании Доверенности № б/н от 01.01.2001 года, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать пиломатериалы, изготовленные в соответствии с техническими условиями Покупателя (Приложение к настоящему Договору) , именуемые в дальнейшем – «Товар», на условиях настоящего Договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями. Объем, стоимость партии Товара, а также срок поставки согласовываются Сторонами в Спецификациях.
1.3. Доставка Товара осуществляется Поставщиком по следующему адресу: Московская область , Солнечногорский район, д. Елино, ул. Летняя, стр. 1.
1.4. Общий объем поставляемого на основании настоящего Договора Товара составляет ____________ (___________) кубических метров.
2. Цена договора и порядок расчетов.
2.1. Стоимость 1 (Один) м3 Товара определяется в соответствии с действующими на момент согласования Сторонами Заявки расценками Поставщика.
2.2. Документом, подтверждающим согласование Сторонами объема и стоимости партии, а также срока ее доставки является Спецификация, подписанная уполномоченными представителями Сторон. Стоимость партии Товара, указанная в Спецификации включает стоимость доставки по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Договора.
2.3. Оплата каждой партии Товара производится в течение 3 (Три) рабочих дней со дня приемки Товара, осуществленной в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
2.3. Оплата Товара осуществляется в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3. Сроки и условия поставки.
3.1. Поставщик не позднее 3 (Три) рабочих дней до даты готовности к отгрузке очередной партии Товара обязуется направить Покупателю Спецификацию, в которой указывает объем, стоимость и сроки поставки.
3.2. В случае готовности принять и оплатить указанную в Спецификации партию Товара, Покупатель обязуется в течение 1 (Один) рабочего дня со дня получения Спецификации осуществить ее согласование посредством подписания и направить ее в адрес Поставщика.
3.3. Поставщик обязуется осуществить поставку партии Товара строго в указанный в Спецификации срок.
3.4. Обязательства Поставщика по поставке партии Товара считаются выполненными с момента приемки Товара Покупателем, либо его уполномоченным представителем, на складе Покупателя и подписания Сторонами сопроводительной документации (пункт 4.1. настоящего Договора).
4. Приемка-передача.
4.1. Приемка партии Товара, а также ее проверка на соответствие заявленному в Договоре, Спецификации и Приложении № 1 к настоящему Договору качеству и количеству осуществляется Покупателем на основании сопроводительной документации, включающей Счет-фактуру, товарно-транспортную накладную по форме ТОРГ-12, а также Акту сдачи-приемки товара. Поставщик обязуется также передать копию сертификата качества на поставляемый Товар.
4.2. Риск случайной гибели и/или повреждения партии Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки на складе Покупателя при условии надлежащего оформления пакета сопроводительной документации, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
4.3. Оформление сопроводительной документации на партию Товара осуществляется Сторонами/их уполномоченными представителями при наличии документов, подтверждающих полномочия (доверенности). Одновременно с комплектом сопроводительной документации представитель Поставщика передает представителю Покупателя копию указанной доверенности.
4.4. В случае обнаружения несоответствия партии Товара по качеству и/или количеству при приемке, в сопроводительной документации, подписываемой обеими сторонами, делается соответствующая отметка. В том случае, если при приемке Товара будет выявлено несоответствие требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему Договору в объеме, превышающем 3% от общего объема партии, Покупатель имеет право не принимать ее, указав в сопроводительных документах причины отказа от приемки и ознакомив с ними представителя Поставщика. Партия Товара, не принятая Покупателем по изложенным в настоящем пункте причинам оплате не подлежит. Расходы, связанные с транспортировкой такой партии Товара возлагаются на Поставщика в полном объеме.
4.5. При обнаружении скрытых недостатков Товара Покупатель обязуется в срок не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты обнаружения составить и направить Поставщику соответствующий Акт. Если для составления указанного Акта необходимо присутствие представителя Поставщика, то к указанному сроку прибавляется время, необходимое для его приезда. В случае невозможности прибытия сотрудника Поставщика для составления указанного Акта, а также в случае возникновения спора о качестве Товара между Сторонами, Покупатель имеет право на привлечение независимой экспертной организации с последующим отнесением расходов на Поставщика.
4.6. Претензии об обнаружении скрытых недостатков Товара с приложением сопроводительной документации, оформленной в соответствии в п. 4.4. настоящего Договора, или Акта, указанного в п. 4.5. настоящего Договора, принимаются Поставщиком в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты поступления партии Товара на склад Покупателя.
4.7. Поставщик обязан рассмотреть претензию Покупателя и сообщить о принятии/отклонении претензии в течение 5 (Пять) календарных дней с даты ее получения.
4.8. В случае принятия претензии Поставщик обязуется по выбору Покупателя осуществить:
Замену Товара ненадлежащего качества в течение 21 (Двадцати одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения,
Уменьшить покупную стоимость партии Товара.
4.9. Все извещения и уведомления направляются Сторонами друг другу посредством факсимильной связи или электронной почты. Обмен электронными версиями указанных документов в рамках настоящего договора Стороны признают надлежащим при условии обязательного последующего оформления оригиналов.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.
5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки партии Товаров, указанных в Спецификациях, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости партии Товара за каждый день просрочки, но не более 1% процентов от стоимости всей партии.
5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, указанного в п. 2.2. Договора, Покупатель обязан уплатить пени в размере 0,1% от не своевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 1% процентов от стоимости партии товара. При этом любые претензии, связанные с оплатой Товара принимаются Покупателем при наличии оригиналов надлежащим образом оформленного пакета сопроводительной документации, подтверждающего факт поставки.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Покупатель имеет право предъявить требования к Поставщику о возмещении убытков, понесенных Покупателем, сверх пени в соответствии с действующим законодательством.
5.5 Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с Приложением № 1 на срок не менее трех лет при условии правильного хранения и эксплуатации материала.
5.6. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
В случае систематического нарушения сроков поставки,
В случае необоснованного отказа от принятия претензии по качеству поставленного товара.
5.7. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Покупателя, последний обязуется уведомить об этом Поставщика не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, запретительные акты органов власти, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по этим причинам, должна в течение 3-х дней в письменной форме известить другую Сторону об их наступлении и (или) окончании.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры по Договору решаются путем переговоров. Стороны, руководствуясь добрыми намерениями, обязуются предпринять все меры к урегулированию спорных вопросов.
7.2. Возможно привлечение независимых экспертов для урегулирования спорной ситуации. Круг возможных независимых экспертов обсуждается сторонами при возникновении подобной ситуации. Материальные издержки ложатся на сторону, чьи действия привели к дополнительным накладным расходам .
7.3. При не достижении согласия споры решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Прочие условия
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _________________года.
8.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации .
8.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Стороны не будут разглашать или передавать третьим лицам информацию, имеющую отношение к реализации условий данного Договора, которая является конфиденциальной. При необходимости одной из Сторон дать такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с письменного согласия другой Стороны.
8.6. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса , платежных реквизитов, не позднее 5-ти дней со дня изменения.
8.7. Договор составлен в двух (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.8. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить договор, он автоматически считается пролонгированным на следующий календарный год .
9. Реквизиты сторон.
ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "ГУД ВУД" |
|
ОГРН ОКПО | Получатель: ООО "ГУД ВУД", БИК: , отделение "Мега Химки" |
Ген. Директор » _________________________________ | По Доверенности № б/н от 01.01.2001 г. _______________________ |
Приложение к Договору № ____/____поставки от «____» ____________2012 года.
Технические условия
далее по тексту спецификации –______________________________, __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, Вуд» , именуемый в дальнейшем «покупатель», с другой стороны достигли соглашения о нижеследующем:
1. По Договору № ___/___ поставки от «____» _______________ 2012 г. Поставщик поставляет Покупателю следующий Товар, согласно заявке Покупателя: Обрезная доска (ель, сосна*).
Поставщик поставляет Покупателю следующий Товар, согласно заявке Покупателя:
1.1. Геометрические размеры, отклонения
Пиломатериал поставляется обрезной 0-1 сорта по ГОСТ 8486-86. Порода – ель, сосна. Пиломатериал естественной влажности , транспортной влажности и сухой (табл. 1). Конкретные объемы, размеры, припуски, влажность, порода указываются в спецификации к договору к конкретной поставке. Длина пиломатериалов – не менее указанной в табл. 1
Таблица 1
Наименование продукции | Зачетные размер, мм | Фактически поставляемый размер, мм |
|
Пиломатериал обрезной 0-1 сорт по ГОСТ 8486-86 влажность 10-12% | |||
Пиломатериал обрезной 0-1 сорт по ГОСТ 8486-86 естественная влажность | |||
Пиломатериал обрезной 0-1 сорт по ГОСТ 8486-86 влажность до 18% (транспортная) |
При наличии сертификатов соответствия и санитарно-гигиенических заключений, карантинных сертификатов изготовитель предоставляет их оригиналы (где возможно) или копии.
2. Содержание видимых пороков древесины
Определение и измерение пороков древесины в поставляемом пиломатериале осуществляется в соответствии с ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения. Способы измерения». Объем и количество пороков регламентируется ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» для материала 0-1 сортов. Кроме требований ГОСТ должны выполняться требования, указанные ниже (табл. 2)
Таблица 2
Пороки древесины | Требования по поверхностям |
|
Сросшиеся, светлые, здоровые, с трещинами | допускаются размером до 50 мм (40 мм*) |
|
Частично сросшиеся, здоровые светлые и темные пластевые, здоровые темные сросшиеся | допускаются размером до*) мм |
|
Частично сросшиеся, здоровые светлые и темные кромочные | допускаются размером до 1/2 толщины доски |
|
Групповые, здоровые, светлые и темные | допускаются размером до 1/2 ширины доски |
|
Несросшиеся, загнившие, гнилые, выпадающие, табачные пластевые и кромочные | допускаются размером до 30 мм не более 2 шт. на пласть (кромку) |
|
Разветвленные | допускаются до 5% по количеству материала |
|
Пластевые не сквозные, пластевые, кромочные | допускаются неглубокие длиной до 1/4 длины пиломатериала (до 1/8 длины**) |
|
Пластевые сквозные | не допускаются |
|
Торцовые сквозные | допускаются в зоне припусков по длине |
|
Трещины отлупные | не допускаются |
|
Грибные поражения |
||
Заболонные грибные окраски (синева, побурение) | не допускается |
|
Гниль (ядровая, трещиноватая, пестрая ситовая и пр.) | не допускается |
|
Пороки строения древесины |
||
Засмолок | не более 5% от площади поверхности* |
|
не допускается |
||
Прорость | допускается несквозная длиной до 150 мм, шириной до 10 мм |
|
Биологические повреждения |
||
Червоточина | не допускается |
|
Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки |
||
Инородное включение, обугленность | не допускается |
|
допускается тупой шириной до 10мм по пласти |
||
Заруб, запил, вырыв | не допускается |
* - для сосны
** - требования для пиломатериала влажностью выше 22%
3. Доставка, требования к упаковке, загрузке, маркировке
Пиломатериал должен поставляться в транспортных пакетах (плотных или на прокладках). Пиломатериал должен быть защищен от грязи и контакта с водой. Пакеты с доской должны быть стянуты металлической или пластиковой лентой не менее чем в двух местах. Конструкция транспортного средства и порядок укладки пакетов должны позволять производить разгрузку вилочным погрузчиком с двух сторон . Доски должны быть сортированы по породе, длине, сечению в отдельные пакеты. Количество досок в пакетах должно соответствовать:
а) Доска 150х50 – 112 штук;
б) Доска 200х50 – 80 штук.
Адрес доставки:
а) Автотранспорт: – Московская область, Солнечногорский район, д. Елино (г. Зеленоград), склад ВУД»
Водитель по прибытию на склад должен позвонить мастеру приемщику по телефону 7-42, передать документы, встать в очередь и раскрыть тент (кузов) автомобиля с двух сторон.
Пакет документов: счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, карантинный сертификат (при наличии). Документы принимаются до 17 часов текущей даты. Водитель сообщает свою фамилию для оформления акта приемки.
4. Приемка
4.1. Приемка по качеству и количеству осуществляется на складе ВУД». При наличии некондиционного материала более 3% от партии – партия не принимается.
4.2. Пиломатериалы, не соответствующие требованию п. 1 по геометрическим размерам трактуются как пиломатериалы меньшего зачетного размера. Материал не может быть принят, если количество материала по п.4.2 превышает 3% от всей партии.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
_________________________ (далее по тексту спецификации – «Поставщик»), в лице _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, Вуд» , именуемый в дальнейшем «покупатель», действующего на основании Устава, с другой стороны достигли соглашения о нижеследующем:
1. По Договору № ___ поставки от ____________ 2012 г. Поставщик поставляет Покупателю следующий Товар, согласно заявке Покупателя:
Наименование продукции | Количество | Зачетный размер, мм | Фактические поставляемый размер, мм | Цена, с НДС и доставкой (руб./м3) |
Обрезной (безобзольный) пиломатериал 0-1 сорт, по ГОСТ 8486-86 (с исключениями по ТУ), естественная влажность |
2. Настоящая Спецификация составлена в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора № ___ поставки от «____» ___________ 2012 года.
3. Стороны признают, что факсимильные копии настоящей Спецификации имеют юридическую силу.
Бланк документа «Договор купли-продажи древесины» относится к рубрике «Договор купли-продажи, договор контрактации». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
Договор купли-продажи древесины
[место заключения договора] [число, месяц, год]
[Наименование организации], именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с одной стороны, и
[Наименование организации], именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя древесину, а Покупатель обязуется принять и оплатить ее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Под древесиной в настоящем договоре понимаются необработанные круглые лесоматериалы.
1.3. Характеристики реализуемой древесины:
Породный состав: [вписать нужное]
Объем: [значение] *
Стоимость (в т. ч. НДС): [сумма] рублей
1.4. Общая цена настоящего договора составляет: [цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС [значение].
1.5. Древесина передается по месту ее нахождения.
1.6. Местом нахождения древесины является:
Лесной участок [вписать нужное]
Лесничество [вписать нужное]
Квартал [вписать нужное]
Выдел [вписать нужное]
1.7. На момент продажи древесина не продана, не заложена, свободна от любых прав третьих лиц и иных обременений.
1.8. Качество и количество древесины, продаваемой по настоящему договору, проверены Покупателем и известны ему до подписания настоящего договора.
1.9. Право собственности на древесину у Покупателя возникает после надлежащего выполнения обязательств, указанных в п. 3.2. настоящего договора. Выполнение Покупателем обязательств подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в счет оплаты древесины.
1.10. Покупатель в течение [значение] дней со дня заключения настоящего договора обязан своими силами и за свой счет вывезти приобретенную древесину с места ее нахождения, при условии внесения полной оплаты согласно раздела 3 настоящего договора.
1.11. Передача древесины Покупателю осуществляется на основании настоящего договора, без акта приема-передачи.
2. Обязанности сторон договора
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Покупателю древесину в количестве, в порядке и в сроки, определенные в договоре.
2.1.2. Принять произведенную Покупателем оплату.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Произвести оплату древесины в сумме и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего договора.
2.2.2. Принять древесину в собственность после полной оплаты стоимости древесины Продавцу.
2.2.3. Своими силами и за свой счет вывезти приобретенную древесину.
3. Порядок оплаты
3.1. Расчеты между Покупателем и Продавцом осуществляются в безналичном порядке.
3.2. В течение [значение] рабочих дней со дня заключения настоящего договора Покупатель обязан перечислить на счет Продавца в банке, в качестве оплаты приобретенной древесины, денежные средства в размере [значение] рублей, в том числе НДС [значение], которые должны быть внесены единовременно.
3.3. Датой оплаты древесины считается дата поступления денежных средств на счет Продавца.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неисполнения Покупателем обязательства, установленного п. 3.2. настоящего договора, договор считается расторгнутым в одностороннем порядке и данная древесина вновь поступает на реализацию.
4.3. За нарушение сроков, предусмотренных п. 1.10. настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере [значение] процентов от цены древесины за каждый день просрочки.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по данному договору.
6.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон.
6.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7. Адреса и реквизиты сторон
Продавец Покупатель
[вписать нужное] [вписать нужное]
-
Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. -
На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться. -
Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
Настоящую форму можно
распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где
настройка параметров просмотра и печати устанавливается
автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .
Для более удобного
заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном
формате.
Примерная форма
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
пиломатериалов N ___
|
"__" ____________ 20__ г. |
(наименование
организации)
, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
(должность, Ф.И.О.)
, действующего на основании (Устава,
Положения, Доверенности)
, с одной стороны, и
Индивидуальный
предприниматель ________________, именуемый в дальнейшем
"Поставщик", действующий на основании свидетельства о
государственной регистрации серия ________ N ________, с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется
осуществить поставку пиломатериалов (далее - Товар) в соответствии
с приложением N 1 к настоящему Договору "Спецификация" (далее -
Спецификация) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование,
ассортимент, цена, количество Товара указаны в Спецификации,
которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Качество Товара
должно позволять беспрепятственно использовать его по назначению и
соответствовать условиям, указанным в п.5.2. настоящего
Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик
обязуется:
2.1.1. Поставить Товар в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. В письменной форме
известить Покупателя о готовности Товара к отгрузке не позднее чем
за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки.
2.1.3. Обеспечить
надлежащую упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или порчу во время транспортировки и хранения.
2.1.4. Передать
покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.
2.1.5. Одновременно с
передачей Товара передать Покупателю документы, относящиеся к
Товару.
2.1.6. Поставщик несет
все расходы по замене дефектного Товара, если дефект не вызван
ненадлежащими условиями хранения или неправильного обращения.
2.2. Поставщик имеет
право:
2.2.1. Досрочно поставить
Товар с согласия Покупателя.
2.2.2. Требовать оплаты
поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3. Покупатель
обязуется:
2.3.1. Принять и оплатить
надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.4. Покупатель имеет
право:
2.4.1. Отказаться от
приемки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают
возможность использования Товара по назначению и не могут быть
устранены Поставщиком или Покупателем.
2.4.2. Требовать
своевременной поставки Товара в соответствии с условиями настоящего
договора.
3. Порядок и сроки поставки
3.1. Поставка Товара
производится в соответствии со Спецификацией в срок до "__"
____________ 20__ г.
По согласованию с
Покупателем Поставщик может осуществить досрочную поставку
Товара.
3.2. Поставка Товара
осуществляется Поставщиком путем передачи Товара Покупателю в месте
нахождения Покупателя/Поставщика.
3.3. Доставка
осуществляется за счет Поставщика транспортом Поставщика/за счет
Покупателя транспортным средством покупателя.
3.4. Прием-передача
поставляемого Товара оформляется товарной накладной, которая
подписывается уполномоченными представителями Покупателя и
Поставщика.
3.5. С момента подписания
Сторонами товарной накладной Товар считается принятым
Покупателем.
ДОГОВОР №
на поставку пиловочника
г. Петрозаводск «» 2010 г.
…», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ……., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ЗАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД", именуемое в дальнейшем "Покупатель", . А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить пиловочник хвойных пород (далее по тексту договора - «Товар») по спецификации, объемам и ценам, оговоренным Сторонами в Приложениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемыми частями.
2. Условия поставки
2.1. Поставки Товара осуществляются партиями, объем которых согласовывается обеими сторонами письменно до 15 числа каждого месяца. Поставщик уведомляет Покупателя факсимильным сообщением или письмом о готовности каждой партии Товара к отгрузке (отправке), сообщая при этом предварительную спецификацию партии.
2.2. Поставка Товара производится автомобильным или железнодорожным транспортом. Погрузку Товара в транспорт осуществляется силами Поставщика. Одной транспортной единицей считается один ж/д вагон, а/лесовоз. Погрузка ж/д вагонов выполняется в соответствии с Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, обеспечивающими механическую разгрузку. Планирование и заказ ж/д вагонов производит Поставщик.
2.3. Условия поставки:
при поставке автомобильным транспортом:
Склад Покупателя: ;
при поставке ж/д транспортом:
CPT – вагон-станция Чална - Онежская Окт ж. д.
Отгрузочные реквизиты: ст. Чална - Онежская, Октябрьской ж. д.
Код станции: 025309
Код предприятия: 5922 Получатель
2.4. Каждая транспортная единица отгруженной продукции сопровождается документами:
Ж/д накладная/ товарно-транспортная накладная;
Отгрузочная спецификация;
По требованию Покупателя, Поставщик обязан предоставить копии документов подтверждающих легальное происхождение лесоматериалов и места произрастания.
2.5. Право собственности на поставленный Товар переходит Покупателю с момента подписания Сторонами двухстороннего Акта приемки.
3. Качество Товара. Приемка.
3.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Покупателя либо Грузополучателя (п. п. 2.3.).
3.2. Пиловочник хвойных пород по качеству должен соответствовать требованиям I-III сорта ГОСТ 9463-88 с дополнительными требованиями (Приложение). Сортировка по породам согласно ГОСТ 2292-88.
3.3. Партией Товара Стороны считают объем пиловочника, поставленный одной транспортной единицей и оформленный одними документами.
3.4. Пиловочник несоответствующий по качеству требованиям III сорта, с наличием металла, подтоварник (пиловочник диаметром менее 14см в вершинном отрезе), а так же толстомер (пиловочник диаметром более 40см в вершинном отрезе) принимается как технологические дрова.
3.5. Товар, не отсортированный по породам, принимается и оплачивается III сортом. Покупатель оставляет за собой право отказать в приемке данного товара.
3.6. Приемку и оплату Товара, поставляемого по настоящему Договору, производят по результатам измерения объема и контроля качества, выполненным персоналом Покупателя (Грузополучателя) на складе Покупателя. Приемка пиловочника может осуществляться двумя способами:
3.6.1. Путем поштучного обмера пиловочника автоматизированным методом с использованием линии SPRINGER. В данном случае производится 100 % приемка по количеству и качеству.
3.6.2. Путем поштучного обмера вручную (ГОСТ 2708-92). Проверка пиловочника по качеству осуществляется методом выборки, при этом минимальный процент выборки от объема поступившей партии – 10%. По инициативе Покупателя процент выборки для проверки качества может быть увеличен вплоть до 100%. Результаты приемки распространяются на всю партию (п. п. 3.3.).
3.7. Поставщик имеет право направить своего Представителя для участия в совместной приемке Товара.
При отсутствии во время приемки Товара представителя Поставщика Покупатель производит приемку Товара на количество и качество в одностороннем порядке. Результаты приемки являются окончательными для расчетов с Поставщиком.
3.8. Представитель Покупателя имеет право отказать в приемке партии Товара в которой при визуальном осмотре будет обнаружено более 10% пиловочника не соответствующего требованиям спецификации (Приложение 1).
3.9. Акты приемки Товара (результаты приемки) предоставляются Поставщику в течение 4 (четырех) рабочих дней (без учета пробега почты) после поступления партии Товара на склад Покупателя. В случае невозможности приемки Товара в вышеуказанный срок Покупатель производит предварительную приемку на количество методом геометрического обмера (ОСТ), на качество – визуальным осмотром, составляет Акт предварительной приемки, на основании которого оплачивает поставленный пиловочник в объеме 70% от стоимости партии, исходя из стоимости 1 куб. м пиловочника диаметром 18-40см. Окончательная оплата производится после окончания приемки (п. п. 3.6.).
4. Цена и порядок оплаты.
4.1. Цена товара определяется сторонами в Приложениях к настоящему договору и указывается в российских рублях, с учетом НДС – 18%. Цена устанавливается на срок действия договора.
4.2. Цена Товара включает в себя:
Стоимость Товара;
Подачу вагона/автотранспорта под погрузку;
Погрузку в вагон/автотранспорт;
Отгрузочные реквизиты (при поставке ж/д транспортом);
Доставка на станцию/склад Покупателя и иные расходы, связанные с заключением, выполнением настоящего договора, если иное не указано в дополнительных соглашениях к настоящему договору.
4.3. Покупатель производит оплату за поставленный Товар на основании Акта приемки и счета-фактуры, выставленного Поставщиком, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента выставления счета-фактуры.
4.4. Оплата за поставленный Товар производится денежными средствами или, по согласованию сторон, иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
4.5. В случае несвоевременной оплаты за полученный Товар, Продавец вправе приостановить поставку. Поставка Товара может быть возобновлена после поступления денежных средств за поставленный товар. Объем поставки по договору уменьшается пропорционально объему по дням просрочки платежа и восполнению не подлежит. Продавец оставляет за собой право свободной реализации товара.
4.6. В случае невыполнения Продавцом по его вине согласованного и подписанного объема поставки на месяц, Продавец восполняет недопоставленный объем в следующие месяцы.
4.7. Объем месячной поставки может быть увеличен по согласованию сторон.
4.8. Стороны ежемесячно производят сверку взаиморасчетов .
Директор Генеральный директор
______________ _____________
Приложение
к договору поставки пиловочника
№ …….. от « » 2010 года
между ЛЕСОЗАВОД»
СПЕЦИФИКАЦИЯ. ЦЕНЫ.
Спецификация поставляемого пиловочника:Качество : пиловочник I-III сорта ГОСТ 9463-88.
Синева, гниль, червоточина, кривизна сложная, кривизна простая более 1%, закомелистость в I-II сорте не допускаются.
Породный состав : Ель, Сосна
Диаметр : от 16 до 40см в вершинном отрезе. Комель до 50см.
Длина : Ель : 6,1м припуск по длине от 0,03м до 0,10м.
Сосна : 5,5-6,1м. припуск по длине от 0,03м до 0,10м.
Цена:Стоимость одного куб. м. пиловочника на условиях склад Покупателя составляет:
Пиловочник (Ø 16-40см)
Ель (6,1м) Сосна (Все длины)
1-2 сорт – 2 000 руб./м3 1-2 сорт – 2 000 руб./м3
3 сорт – 1 400 руб./м3 3 сорт – 1 400 руб./м3
В случае наличия в партии Товара Елового пиловочника длиной менее 6,1м допускается его оплата по цене третьего сорта (1400 руб./м3 – ель)
Пиловочник диаметром 14см руб./м3
Подтоварник (менее 14см в вершинном отрезе руб./м3
Толстомер (более 40см в вершинном отрезе руб./м3
Технологические дрова - 200 руб./м3
В случае если месячный объем поставки сырья превышает 1 000 кбм, цена за поставленный пиловочник 1-2 сорта пересчитывается из расчета 2 070 руб/кбм.
Цены указаны с учетом НДС на условиях склад Покупателя.
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
………………… …………………
Договор поставки пиломатериалов- один из наиболее распространенных видов обязательств, используемых в сфере лесопользования как физическими, так и юридическими лицами. Договор поставки охватывает практически весь товарооборот древесины в осуществлении деятельности по ее вырубке и обработке. Заключение этого договора очень удобно как для предприятий (юридических лиц) так и для индивидуальных предпринимателей.
В соответствии со ст. 506 ГК РФ договором поставки ст. 506 признается такой договор купли - продажи, по которому продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары (в нашем случае пиломатериалы) покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Данное определение позволяет сделать вывод о том, что договор поставки является консенсуальным, т.е. договор считается заключенным, когда стороны придут к соглашению по всем существенным условиям согласно договору, причем заметим, что в основу положено взаимное доверие сторон договора. Обмениваясь взаимными обещаниями исполнить те или иные действия, каждая сторона полагается на честность своего контрагента и основывает свои расчёты на взаимном интересе в договоре. Поэтому основанием договора является простое соглашение, а не предварительное исполнение договора одной из сторон, как, например, в реальном договоре, или строгая форма, как в стипуляции. Также договор является по определению двусторонним (синаллагматическим) что подразумевает тесную и взаимную ответственность, поскольку каждый из сторон наделен как правами, так и обязанностями по отношению к другому. Но и здесь имеется своя отличительная черта, которая характеризуется тем, что имеются случаи, когда на стороне поставщика или покупателя может выступать несколько лиц (организаций, граждан-предпринимателей). Однако договор с множественным числом участников не может признаваться многосторонним в общепринятом значении данного понятия, поскольку каждый участник обладает правами и обязанностями, присущими либо поставщику, либо покупателю. Причем эти права и обязанности лица соотносятся с правами и обязанностями конкретной стороны. В отличие от этого в многосторонних договорах каждый участник обладает правами и обязанностями по отношению не к одному, а ко всем или нескольким другим участникам обязательства. Поэтому договоры поставки с участием нескольких лиц на стороне поставщика или покупателя являются долевыми, а не многосторонними. Третий признак договора состоит в экономической сущности, т.е. возмездности, когда имущественное предоставление одной стороны обусловливает встречное имущественное предоставление от другой стороны (Продавец поставляет определенную вещь покупателю и вызывает тем самым встречное имущественное предоставление -- тот передает ему деньги, то есть носит возмездный характер.)
Гражданский кодекс РФ устанавливает, что к договору поставки товаров применяются не только специальные нормы, но и общие положения о купле - продаже (ст. 454).Это положение имеет как научно - познавательное, так и практическое значение, поскольку в процессе реализации прав, вытекающих их конкретных обязательств, а также при осуществлении защиты прав в арбитражном суде требуется и четкое их определение, и правильная юридическая квалификация. Договору поставки присущи квалифицирующие признаки, выделяющие его в отдельный вид договора купли - продажи и обуславливающие его правовое регулирование: 1) Передача товаров продавцом (поставщиком) покупателю должна осуществляться в обусловленный договором срок или срок. Применительно к договору поставки срок (сроки) передачи товаров приобретает характер существенного
условия; 2) По договору поставки подлежат передаче не любые товары, а только производимые или закупаемые поставщиком. Таким образом, в качестве поставщика выступает коммерческая организация, специализирующаяся на производстве соответствующих товаров либо профессионально занимается их
закупками; 3) Имеет существенное значение, для какой цели покупателем приобретаются товары у поставщика, ибо договором поставки признается только такой, в силу которого покупателю передаются товары для их использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Данный признак свидетельствует о том, что и в качестве покупателя по договору поставки должна выступать, как правило, коммерческая организация, занимающаяся предпринимательской деятельностью. Кроме того, договор поставки имеет и другие существенные отличия. Например: 1) Система договорных связей при поставке зачастую сложная, и поэтому поставщик не всегда собственник (производитель) поставляемого имущества, им может быть и посредник, реализующий покупателю товары с целью получения прибыли; 2) В договоре поставки момент заключения договора отдален во времени от момента исполнения, так как товара, подлежащего поставке, может и не быть на момент заключения договора; 3) Договор поставки создает длительные отношения между сторонами; 4) Исполнение договора поставки, как правило, осуществляется по частям; 5) Само содержание договора определяет письменную форму его заключения. Значение договора поставки состоит в том, что он как договор купли - продажи опосредует процессы товарного обмена в обществе, в частности материально техническое обеспечение субъектов хозяйствования. Действительно, купля - продажа является универсальной юридической формой отношений обмена, позволяющей опосредовать различные его виды, а общественно экономические отношения, регулируемые договором поставки и купли - продажи, в основном тождественны: они лежат в сфере товарного обращения и представляют собой куплю - продажу в ее экономическом значении. Договор поставки, как правовой документ, регулирует взаимоотношения поставщика и покупателя по поставке товаров и является единственным юридическим фактором, на основании которого возникает обязательство по поставке. Как правило, это единый документ, подписанный сторонами. Но также существует возможность заключения договора поставки путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. С одной стороны это создает возможность оперативного заключения договора, а с другой стороны, нежелательно ввиду неопределенности взаимоотношений сторон.
Принимая во внимание, что основной сферой применения договора поставки товаров являются предпринимательские отношения, а основными субъектами этих договоров, как правило, - коммерческие организации, профессионально занимающиеся производством, закупкой и реализацией товаров, законодатель счел необходимым урегулировать отношения, формирующиеся уже на стадии преддоговорных контактов сторон по поводу заключения договора поставки. Этому вопросу посвящены содержащиеся в ГК нормы об урегулировании разногласий при заключении договора поставки (ст. 507) . Согласно этой статье, сторона, проявившая инициативу в заключении договора, т.е. представившая свое предложение (оферту) потенциальному контрагенту и получившая от него принципиальное согласие на заключение договора, но при условии изменения некоторых пунктов договора, должна принять меры, которые внесли бы определенность в отношения сторон. Здесь возможны три варианта действий: во-первых, согласиться с изменением отдельных пунктов договора, предложенных контрагентом; во-вторых, попытаться найти по поводу спорных пунктов договора компромиссное решение (согласовать возникшие разногласия) ; в-третьих, отказаться от заключения договора. Во всех этих случаях сторона, предложившая заключить договор поставки и получившая от другой стороны предложение о согласовании возникших разногласий, обязана не позже чем в 30-дневный срок со дня получения этого предложения уведомить эту сторону о своем решении. Это необходимо, поскольку контрагент вправе рассчитывать на то, что договор будет заключен, и уже на этой стадии может начать подготовку к исполнению договора: поиск поставщиков сырья или комплектующих изделий, перепрофилирование производства и т.п. Поэтому сторона, не уведомившая контрагента о принятом ею решении, должна будет возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора. После рассмотрения общих положений о договоре поставки выделим структурные особенности, присущие данному виду гражданско-правового договора поставки пиломатериалов.
1. Предмет договора поставки пиломатериалов. В нынешних условиях хозяйствования для сторон чрезвычайно важно определить в подписываемом документе, какой договор ими заключается, и четко определить в нем права и обязанности сторон. Так как, когда между сторонами по договору возникает спор, в суде трудно определить, какой же именно договор был заключен. Содержание договора поставки пиломатериалов составляют его условия, которые стороны согласовывают в процессе заключения договора. Независимо от предмета договора поставки пиломатериалов, состава его участников, а также оснований, в соответствии с которыми он заключается, существенными условиями договора поставки являются: условия о древесине (ассортимент, количество, качество), сроки и порядок поставки, сроки и порядок оплаты. При отсутствии хотя бы одного из этих условий в договоре он считается незаключенным. Существенными признаются также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 432 ГК РФ). Но при согласовании сторонам необходимо учесть, что в предмет договора поставки входит наименование и количество поставляемого товара (в нашем случае пиломатериала). Остановимся более подробно на наименовании, т.к часто при заключении договора поставки пиломатериала часто происходят ошибки относительно комплектации и определения вида древесины, а также несоответствие количества и качества поставляемого леса.
Наименование пиломатериала должно быть максимально идентифицировано и включать в себя не только название, но ещё и технические характеристики (класс, тип, группа, вид), всё это можно почерпнуть из технической документации на товар (тех. паспорт, сертификаты и т.п.), международных и национальных стандартов, технических регламентов (например:
ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород») , иначе суд может прийти к выводу что предмет договора несогласован (Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2014 г. N А74-957/2014-03АП-788/2014). Если пиломатериал имеет конкретные признаки индивидуализации, то их также желательно указать. Иногда можно встретить выражение количества пиломатериала в денежном эквиваленте, но здесь следует заметить, что существует риск признания договора незаключенным, в случае если стороны согласовали общую стоимость товара, но не оговорили цену за единицу товара (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.04.2014 по делу N А56-12983/2014). Например, иногда в договорах поставки пиломатериалов можно встретить следующее условие «….поставщик обязуется передать покупателю, а покупатель - принять и оплатить товар на общую сумму (денежная сумма) руб.»- в данном случае количество товара будет не согласованно. Более удачно будет применить следующую формулировку: «….поставщик обязуется передать покупателю, а покупатель - принять и оплатить (товар) по цене (денежная сумма) за 1 (кг, шт. и т.) на общую сумму (денежная сумма) руб.». Чтобы избежать спорных ситуаций, лучше использовать определённые единицы измерений количества товара (кг., шт. и т.д.) , т.к в договоре поставки пиломатериалов количество определяется по соглашению сторон исходя из потребностей покупателя и с учетом производственных или иных возможностей поставщика, в нашем же случае единицей измерения пиломатериала является м. куб.
Под качеством поставляемого пиломатериала обычно понимается соответствие его свойств уровню требований договора или закона, а также совокупность признаков, которые определяют его пригодность для использования по назначению. Действующим законодательством предусмотрена норма, призванная защитить покупателя в случае, когда им был приобретен товар, не соответствующий заявленному качеству. Так, согласно пункту 1 статьи 518 ГК РФ покупатель или получатель товара, которому поставлен товар ненадлежащего качества, наделен правом предъявления поставщику требований, предусмотренных статьей 475 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках товара, без промедления заменит поставленные товары. Рассматривая подобные споры, суды, с учетом правил, закрепленных в статьях 309 и 310 ГК РФ, согласно которым обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и иных правовых актов, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий недопустимы, приходят к мнению о правоте истца (покупателя или получателя товара). Подобная ситуация была рассмотрена Арбитражным судом Удмуртской Республики от 03.06.2014 по делу № А33-5651/2014. Рассмотрев обстоятельства дела, суд пришел к решению о взыскании с ответчика заявленной суммы убытков в связи с поставкой им некачественной продукции. С ним согласился и суд апелляционной инстанции, куда ответчик обжаловал указанное решение (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2014 № 17АП-4910/14). Определять качество пиломатериала можно следующими распространенными способами: по стандартам, техническому описанию, по образцам, каталогам или проспектам поставщика, которые являются неотъемлемой частью данного договора. Характер поставляемой продукции непосредственно влияет на требования к его качеству. Например, качество достаточно простой продукции обозначается стандартами (кирпич, бетон и т.д.), о чем в договоре делают запись: “Качество в соответствии со стандартами, установленными в РФ“. Но как правило, при поставках пиломатериалов, а также товаров, на которые стандарты отсутствуют, либо им предъявляются какие-либо специальные требования, качество, как правило, определяется техническими условиями, описанными в приложении к договору, или же сертификация, которая может быть добровольной и обязательной. В нашем же случае качество поставляемого пиломатериала проверяется на складе покупателя, как показала практика, путем поштучного обмера пиловочника автоматизированным методом с использованием линии SPRINGER. В данном случае производится 100 % приемка по количеству и качеству, либо путем поштучного обмера вручную (ГОСТ 2708-92). В данном случае также сведен к минимуму риск поставки некачественного пиломатериала и так же производится 100 % приемка по количеству и качеству.
2. Поставка пиломатериалов. Поставка пиломатериалов, как и многая другая продукция, осуществляются преимущественно партиями, объем которых согласовывается обеими сторонами до 01 числа каждого месяца, и производится автомобильным или железнодорожным транспортом, причем погрузка пиломатериала в транспорт осуществляется силами поставщика. Следует заметить, что при поставке пиломатериала как правило одной транспортной единицей считается один ж/д вагон, а/лесовоз. Погрузка ж/д вагонов выполняется в соответствии с Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, обеспечивающими механическую разгрузку. Планирование и заказ ж/д вагонов производит Поставщик.
Каждая транспортная единица отгруженной продукции сопровождается документами: (ж/д накладная/ товарно-транспортная накладная). Поставщик обязан предоставить копии документов подтверждающих легальное происхождение лесоматериалов и места произрастания. Особенностью договора поставки пиломатериала является то, что с момента заезда автотранспорта на территорию покупателя риск случайной гибели лежит на покупателе, а право собственности на поставленный пиломатериал переходит покупателю с момента подписания акта приемки. Но к сожалению, несмотря на все указанные нюансы в судебно-арбитражной практике бывают случаи, когда по той или иной причине поставщик не всегда вовремя успевает произвести поставку заранее оплаченного покупателем товара. Такими причинами могут быть затруднения в производстве, доставке товара, иные обстоятельства. Нарушение сроков поставки товара нередко ложится в основу исков, которые подают покупатели, понесшие убытки от подобной нерасторопности поставщика. Суды в таких случаях чаще встают на защиту интересов истца. Свое мнение суды основывают, в том числе, на пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 08.10.1998 № 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" (далее - Постановление № 13/14) . Согласно данной норме, на основании пункта 4 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Кроме того, договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя до дня передачи товара либо возврата денежных средств продавцом при отказе покупателя от товара. В этом случае проценты взимаются как плата за предоставленный коммерческий кредит (ст. 823 ГК РФ). Верность применения данной нормы подтверждена Постановлением Президиума ВАС РФ от 08.11.2005 № 8233/05.
3. Сроки поставки пиломатериалов. Срок поставки пиломатериалов представляет собой согласованные сторонами и предусмотренные в договоре временные периоды, в течении которых поставщик обязан передать пиломатериалы покупателю. В договоре сроки поставки могут определяться следующими способами: путем указания фиксированной даты поставки; периода времени, в течении которого должна быть произведена поставка (месяц, квартал, год); с применением специальных терминов “немедленная поставка”, “со склада”и т. д. Когда договором определена поставка пиломатериалов частями, обычно составляется график таких поставок, и в нем указывается дата и количество каждой поставляемой партии пиломатериалов в кубатуре. Если же при аналогичных условиях график не был согласован, то пиломатериалы должны поставляться равными частями и равномерно(ст. 508 ГК). Но в случаях, когда моменты заключения и исполнения договора не совпадают, а сторонами не указан срок поставки пиломатериалов и из договора не вытекает, что они должны осуществляться отдельными партиями, при разрешении споров необходимо исходить из того, что срок поставки определяется по правилам, установленным ст. 314 ГК РФ и ст. 457 ГК РФ (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. N 18 п.7). В соответствии с данным определением поставка пиломатериалов должна быть осуществлена в разумный срок и на основании данного Постановления некоторые суды признают, что срок поставки не является существенным условием договора, поскольку является определимым.
Данная позиция судов не всегда однозначна и существует и другая позиция, в которой суды указывают на то, что срок поставки товаров является существенным условием при заключении договора поставки, если стороны придали условию о сроке поставки значение существенного условия, а значит, несогласование данного условия влечет признание такого договора незаключенным (Постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 февраля 2014 г. по делу N А47-3308/2014-15-ГК, Федерального арбитражного суда уральского округа от 19 мая 2014 г. N Ф14-3022/14-С5). Согласовывать конкретные сроки поставки товаров по договору поставки между сторонами, также необходимо в связи с возможным взысканием неустойки за просрочку товаров. Так, в конкретном деле, суд отказал во взыскании убытков, причиненных в результате ненадлежащего исполнения договора поставки, поскольку из условий сделки не следует, что сторонами установлен конкретный срок поставки продукции, а также материалами дела подтверждено, что ответчик исполнил свои обязательства до окончания установленного срока действия договора (Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 июня 2014 г. N Ф09-4098/10-С3 по делу N А60-27823/2014-С12). Также при заключении договора поставки к определённому сроку, допоставка товаров может осуществляться только с согласия покупателя (ст. 457 ГК РФ). При этом уведомление поставщика об отказе принять недопоставленный товар покупателем не требуется. Если указанные товары покупателем приняты, обязательства поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока. (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. N 18). Возможность досрочной поставки по договору также должна быть предусмотрена в тексте договора. Если такое условие не оговаривалось в договоре, то досрочная поставка возможна только с согласия покупателя. Условие досрочной поставки предполагает досрочную оплату покупателем поставленной продукции.
Нужно отметить что древесина, поставленная досрочно и принятая покупателем, засчитывается как поставка следующего по графику периода. Если же поставщик поставил продукцию досрочно без согласования с покупателем, последний вправе отказаться от ее приемки до наступления срока, установленного в договоре или графике поставок, который является неотъемлемой частью договора. Такое же право сохраняется за покупателем и в случае долгосрочной поставки продукции. Сроки поставки пиломатериалов могут быть связаны не только с временными датами, но и с какими-либо действиями покупателя, например, предварительной оплатой, перечислением аванса, получением извещения из банка о поступлении аккредитива и др. Такие условия должны быть отражены в тексте договора поставки. В случае отказа покупателя принять досрочно поставленную по договору продукцию, по действующим правилам, он вправе принять ее на ответственное хранение без оплаты и оплатить в срок, предусмотренный договором. Если, по каким-либо причинам срок поставки в договоре не оговорен вообще и не сделано никаких указаний о способе его определения, то, в соответствии со ст. 314 ГК, в тех случаях, когда обязательство не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Разумный срок может быть определен, исходя из конкретных условий сделки, предусмотренных договором, или из существа обязательств, а также из обычных условий сделок подобного типа. При этом учитывается расстояние, на которое должен быть переправлен товар, вид транспорта, количество товара и т. п.
4. Цена и порядок расчетов договора поставки пиломатериалов. Другим важным элементом содержания договора поставки пиломатериалов являются условия о цене и порядке расчетов за поставку. Рассмотрим их подробнее:
Цена определяется сторонами на момент заключения договора. Предварительное согласование цены можно проводить как в устной форме, так и с помощью средств связи. Таким образом, согласование цены происходит до заключения договора и при необходимости может быть оформлено в письменном виде. Отсутствие сведений о цене может привести к признанию договора недействительным. Необходимо отметить, что цена зависит от условий поставки. Если проектом договора предусматривается доставка пиломатериалов силами поставщика на склад покупателя, то цена увеличивается на стоимость доставки, расходов на страхование грузов, погрузочных работ и т.д. Если покупатель доставляет продукцию самостоятельно, то цена будет увеличена только на стоимость расходов, связанных с погрузкой. Договорная цена может быть трех видов: фиксированной, скользящей и с последующей фиксацией. Если стороны договорились о применении твердой фиксированной цены и определили ее конкретную цифру, то она не подлежит изменению при оплате. И в дальнейшем, при возникновении конфликтов, арбитражный суд должен отказать в удовлетворении требований одной из сторон об увеличении или уменьшении цены, установленной договором (п. 13 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 22.12.93). Изменение цены, предусмотренной договором, допускается в случаях и на условиях, установленных законодательством или договором. Из Письма Высшего Арбитражного Суда от 20.03.95 года: “Арбитражный суд, рассмотрев исковое заявление леспромхоза (поставщика) об изменении цены на пиломатериалы, установленной сторонами в договоре поставки, признал требования заявителя правомерными и внес в договор соответствующие изменения”. Свое обращение в арбитражный суд леспромхоз обосновал увеличением таксовой цены за поставляемую продукцию. Между тем, повышенный коэффициент к таксам на древесину был установлен прейскурантом, введенным в действие до заключения сторонами договора поставки. Поставщик, руководствуясь п. 1 ст. 424 ГК дал согласие на отпуск пиломатериалов по договорным ценам без применения повышающего коэффициента путем предварительной оплаты всей продукции сразу же после заключения договора. Покупатель свои обязательства по оплате пиломатериалов выполнил. В соответствии с п. 2 ст. 424 ГК изменение цены договора после его заключения допускается лишь в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. В период действия договора цены на пиломатериалы в централизованном порядке не изменялись. Возможность изменения цены договора после его заключения стороны не установили. Поскольку основания для изменения установленной договором цены на пиломатериалы отсутствовали, кассационная коллегия арбитражного суда решение по делу отменила и в удовлетворении исковых требований поставщика отказала.
Условие о расчетах в договоре поставки является одним из наиболее значимых. Самое большое количество претензий и исков, предъявляемых в связи с неисполнением обязательств по договорам, связано с ненадлежащим исполнением или неисполнением именно условий по расчетам за поставляемый пиломатериал. Выбор формы расчетов когда предприятие выступает в качестве Поставщика, зависит от степени риска неисполнения Покупателем обязательства по оплате, расходов Поставщика по осуществлению расчетов. Этот выбор также определяется соотношением во времени поставки товара и оплаты за него. С учетом этого при оптимальном выборе форма расчетов в договоре поставки будет выполнять еще и функции правового средства обеспечения обязательства.
При формировании условий договора поставки о порядке расчетов следует учитывать два основных момента: учет будущей планируемой деятельности по выполнению договора (в данном случае - по осуществлению платежа) и учет обстоятельств, которые могут возникнуть в будущем и воспрепятствовать деятельности в соответствии с договором. Особенность данного условия - в возможности сочетать оба этих момента, поскольку условие о порядке расчетов несет на себе одновременно как функцию регулирования - определение будущих действий (в основном покупателя (или плательщика) по осуществлению платежей за поставленный товар, так и функцию средства защиты от возможных недопоставок товара или неосуществления платежей. Если учитывать планирование деятельности, то целесообразно условия о расчетах помещать в одном разделе договора с условием о цене. В пользу такой структуры модели договора говорит объединение в одном разделе определительного условия (о цене) и исполнительного условия по оплате стоимости товара, которое возможно осуществить только при наличии этого определительного условия.
В ГК РФ нормы, прямо регулирующие условия о расчетах в договоре поставки, содержатся в ст. 516, а также в ст. 486-489. Кроме того, определение формы расчетов и порядка осуществления платежа для выбранной формы расчетов устанавливается нормами, содержащимися в главе 46 Гражданского кодекса. Часто используется оплата чеком против представления реестров счетов, отгрузочных и иных согласованных в договоре документов (ст. 877-888 ГК). Эта форма расчетов удобна тем, что уменьшает до минимума разрыв во времени между передачей товара покупателю и оплатой его поставщику, поскольку позволяет осуществить эти действия взаимосвязано простым обменом документов. При поставке на условиях последующей оплаты нередко используют оплату в форме платежного поручения в течение определенного в договоре срока после поставки товара, а также расчеты по инкассо (ст. 874-876 ГК) , которые сейчас осуществляются платежными требованиями - поручениями (их использование регулируется разделом 6 Положения о безналичных расчетах) или платежными требованиями на основании телеграмм и писем ЦБ РФ.
Ст. 862 ГК РФ в п. 1 делает возможным осуществление расчетов и в иных формах предусмотренных законом, установленным в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Такой формой расчетов может быть использование векселя. “Вексель в расчетах удобен тем. Что одновременно с платежной функцией выполняет функции эффективного средства обеспечения исполнения обязательства по оплате, поскольку позволяет поставщику самому выбрать степень надежности исполнения обязательства по расчетам в договоре.”
Расчеты за товар по договору поставки могут осуществляться путем простого погашения взаимной задолженности. Основную роль в формировании условия договора по расчетам будет играть финансовый план торговой деятельности покупателя (плательщика). Он предоставляет информацию об источнике финансирования (кредит, собственные средства, будущие поступления от должников) и определяет скорость возврата денежных средств от последующей продажи приобретаемого (поставляемого) товара, чтобы рассчитаться с поставщиком за поставляемый товар, для поставщика же важно как можно быстрее получить денежные средства в оплату поставленного товара, чтобы уменьшить потери от отвлечения денежных средства из оборота и застраховаться от возможной неплатежеспособности покупателя (плательщика) с минимальными затратами при этом. Поскольку для поставщика соображение значительности риска убытков в соотношении “прибыль к риску” чаще всего значительно превышает возможности получения прибыли в настоящее время, он предпочитает полную предварительную оплату за товары. Компромиссным вариантом между сторонами, наиболее часто используемым на практике, является непосредственная оплата после поставки партии продукции.
5. Ответственность сторон договора поставки пиломатериалов. Важным разделом договора поставки является его часть, в которой устанавливаются виды и меры ответственности за нарушение договорных обязательств и порядок ее применения.
Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ. Убытки, понесенные сторонами в результате неисполнения и ненадлежащего исполнения партнером условий договора, подлежат возмещению и относятся на виновную сторону. Например, возьмем наиболее часто встречающиеся в договорах поставки пиломатериалов порядок восполнения недопоставки товаров, потому что нередки случаи, когда кубатура загружаемой древесины была рассчитана неверно.
Арбитражно-судебная практика свидетельствует, что из-за игнорирования подобных вопросов нередко возникают конфликтные ситуации. В случае поставки некачественного товара покупатель в соответствии с п. 1 ст. 475 ГК имеет (по своему выбору) право: требовать от поставщика устранения недостатков товара, назначив для этого при необходимости соразмерный срок; отказаться от оплаты товара в той пропорции, в какой стоимость, которую фактически поставленный пиломатериал имел на момент поставки, соотносится со стоимостью, которую на тот же момент имел бы товар надлежащего качества; устранить недостатки товара за счет поставщика, предварительно уведомив его об этом. Если предварительного уведомления не было, то поставщик имеет право не оплачивать стоимость устранения недостатков. Если поставка пиломатериалов ненадлежащего качества является существенным нарушением договора, т.е. влечет для покупателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать, заключая договор (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены в отношении данного покупателя без несоразмерных расходов или затрат времени или проявляются вновь после их устранения и т.п. недостатков) , покупатель может потребовать замены древесины. Необходимо обратить внимание на особые правомочия покупателя по договору поставки пиломатериалов, которыми не наделен покупатель по договору купли - продажи пиломатериалов, в случае, когда поставщиком не выполнены обязанности по поставке обусловленного договором количества пиломатериалов либо не удовлетворены требования покупателя о замене недоброкачественных пиломатериалов или о доукомплектовании пиломатериалов в определенный срок. В подобных ситуациях покупатель получает право приобрести непоставленные пиломатериалов у других лиц с последующим отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение (ст. 520 ГК). Покупатель может также воспользоваться правом отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества либо некомплектных, а если они уже оплачены, потребовать от поставщика возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков. Необходимо отметить, что при поставках товаров иностранным поставщиком покупатель товаров выполняет все обязанности по их декларированию и несет в полном объеме ответственность, предусмотренную Таможенным кодексом, кроме случаев, установленных законодательством. Отметим, что наиболее часто встречающиеся основания ответственности поставщиков в договорах поставки пиломатериалов следующие: просрочка пиломатериалов - передача поставщиком покупателю товара после истечения срока поставки, предусмотренного договором; недопоставка передача поставщиком покупателю в установленный срок меньшей кубатуры, чем предусмотрено договором; поставка некачественного пиломатериала; поставка некомплектного пиломатериала. Следует отметить, что ГК РФ регулирует лишь общие вопросы ответственности за нарушение договорных обязательств по договору поставки, предоставляя сторонам право самостоятельно установить в договоре размеры штрафов и порядок их взыскания. ГК допускает установление санкций законом или иными правовыми актами. Обычно за нарушения со стороны поставщика данная сторона выплачивает покупателю неустойку в процентном отношении к стоимости не поставленного в срок товара. В соответствии со ст. 330 ГК неустойка представляет собой определенную в договоре или законе денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, в частности при просрочке исполнения. Неустойка носит универсальный характер. Практически любое обязательство, являющееся действительным по закону, можно обеспечить неустойкой. При этом заблаговременно указывается конкретная цифра неустойки, и при неисполнении обязательства виновная сторона должна заплатить именно это сумму, независимо от реального размера убытков другой стороны, равно как и при их отсутствии. Неустойка может быть “законной” и договорной. Законная неустойка предусмотрена требованиями законодательства и определяется нормативными актами в твердой сумме либо в процентах к денежной оценке обязательств. Неустойка, установленная нормативными актами, применяется сторонами договора независимо от того, воспроизведены или подтверждены соответствующие нормы в тексте договора поставки. Согласно ст. 331 ГК договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон и обязательно в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение этого требования влечет недействительность соглашения сторон о неустойке. Поскольку взыскание неустойки предполагает невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, то требование об уплате неустойки может совпадать с требованием о возмещении убытков.
В договорах поставки большое значение имеет неустойка за недопоставку и просрочку поставки товаров (ст. 521 ГК). Установленная законодателем или условиями договора неустойка за недопоставку или просрочку поставки заказанной продукции взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество продукции в последующих периодах поставки, если законом или договором не предусмотрен иной порядок взимания или уплаты неустойки. Иногда применяется штрафная неустойка. В этом случае с виновной стороны убытки взыскиваются в полном размере, без учета неуплаченной неустойки. Таким образом, покупатель получает всю сумму неустойки и полное возмещение убытков. Штрафную неустойку используют в случае поставки продукции ненадлежащего качества, когда после устранения поставщиком выявленных недостатков у потребителя (покупателя) остаются непокрытые расходы (убытки) . Тогда в соответствии со ст. 393 ГК должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные ненадлежащим исполнением. Также формой ответственности за неисполнение обязательств считается возмещение убытков. Потерпевшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в любом случае, если иное не предусмотрено действующим законодательством или условиями договора. Если в договоре не оговорен вопрос о возмещении убытков, то это представляет право кредитору требовать полного возмещения убытков в соответствии со ст. 15 ГК. Полное возмещение убытков включает в себя как реальный ущерб - расходы, понесенные потерпевшей стороной, утрату или повреждение ее имущества, так и упущенную выгоду, которую кредитор мог бы получить при надлежащем выполнении обязательства, если бы его права по договору не были бы нарушены. На кредитора возлагается обязанность доказать объем понесенных убытков и причинную связь между ними и нарушением условий заключенного договора поставки. Если в договоре поставки отсутствует условие об ответственности, например, за просрочку оплаты поставленного товара (п. 3 ст. 486 ГК) и нет ссылки на иные нормативные акты, стороны могут руководствоваться п. 8 Постановления Президиума Верховного Совета РФ и Правительства РФ от 25.05.92 года “О неотложных мерах по улучшению расчетов в народном хозяйстве и повышении ответственности предприятий за их финансовое состояние” , где данная неустойка в виде пени установлена в размере 0,5% в день за просрочку платежа поставленного товара. “Учитывая, что указанным постановлением возможность взыскания пени связывается с просрочкой оплаты уже поставленного товара и не применяется, если покупателем нарушается срок, установленный договором для перечисления предоплаты, целесообразно включать в договор поставки санкции за просрочку покупателем предварительной оплаты за товар. Верховный Арбитражный Суд РФ в Письме от 28.11.96 года указал, что взыскание убытков за нарушение договора поставки согласно п. 8 Постановления, производится при представлении доказательств, подтверждающих причинную связь между возникновением убытков. В ГК РФ (п. 3 ст. 486 и п. 4 ст. 487) предусматривается возможность наступления ответственности по договору поставки в виде уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами. В ст. 395 ГК установлено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. В соответствии с данной статьей размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Сторонам необходимо предусматривать в договоре поставки (особенно где порядок расчетов установлен в виде предварительной оплаты за товар) условие, устанавливающее, что при нарушении поставщиком взятых на себя обязательств по поставке товара покупатель вправе взыскать с него проценты за пользование чужими средствами в размере, определенном п. 1 ст. 395 ГК, начиная с даты, когда обязательство поставщиком должно было быть выполнено.
6. Форс-мажорные обстоятельства договора поставки пиломатериалов. Форс-мажорные обстоятельства имеют большое значение в при договорах поставки пиломатериалов, т.к данная древесина является неоднозначным материалом, с легкостью преодолевая одни преграды (внешнее физическое и механическое воздействие), и оказываясь неустойчивой перед другими, делающими ее совершенно непригодной для дальнейшей эксплуатации (погодные условия: дождь, снег и т.п). Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
По требованию одной из сторон, чьи права были нарушены неисполнением обязательства, форс-мажор должен быть подтвержден справкой из Торгово-промышленной палаты РФ или иным документом, исходящим из органа или организации, действия которой явились причиной форс-мажора. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
7. Разрешение споров. Разрешение споров при нарушении условий договора сторонами не отличается от других видов договоров. Если поставка всех или некоторых товаров, предусмотренных Спецификацией, не производится в установленные сроки, или Поставщик допускает нарушение или невыполнение других условий Договора, Покупатель имеет право направить Поставщику уведомление о прекращении обязательств по Спецификации, не утрачивая права на возмещение ущерба, причиненного нарушением условий Спецификации. Кроме того, Покупатель имеет право отказаться от исполнения договора, если в отношении Поставщика вводится процедура банкротства или принимается решение о ликвидации, но при этом при нарушении сроков поставки, предусмотренных в Спецификациях к договору, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы не поставленного в срок Товара, но не более 10% от этой суммы.
При не соблюдении сроков оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы, предъявленной к оплате, но не более 10% от просроченной суммы.
Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Стороны, с описью вложения прилагаемых документов. Претензии рассматриваются в течение 15 дней от даты получения. Если в течение 15 дней после получения претензии стороны не достигли договоренности, все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде при условии соблюдения претензионного порядка урегулирования спора.
8. Иные условия договора поставки пиломатериалов. Гражданский кодекс в ст. 452 определяет порядок изменения и расторжения договора: соглашение об этом совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в арбитражный суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии в 30-дневный срок. В договоре сторонам следует установить порядок разрешения споров, возникающих при исполнении договоров. Действующее законодательство предусматривает право потерпевшей стороны обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных прав непосредственно после их нарушения (без предварительного урегулирования разногласий в обязательном претензионном порядке). Арбитражно-судебная практика свидетельствует о том, что для российских предпринимателей это нововведение оказалось неудобным и преждевременным. Хозяйственники привыкли к претензионному порядку урегулирования разногласий и потому получение ими копий исковых заявлений, направленных в арбитражный суд, служит для них сигналом о необходимости срочного рассмотрения заявленных требований. Правомерные требования удовлетворяются, а заявители обращаются в арбитражный суд с ходатайством о возврате исковых заявлений. Но возврат искового заявления возможен только в том случае, если оно еще не принято арбитражным судом и не назначена дата рассмотрения. Как правило, эти процессуальные действия арбитражным судом уже осуществлены и спор, которого практически не существует, рассматривается по существу с взысканием с виновной стороны арбитражных и прочих издержек и расходов.
Детально изучив структурные особенности договора поставки пиломатериалов, мы неизбежно приходим к выводу, что правовое регулирование данного договора имеет ряд пробелов, что негативно сказывается на гражданско-правовых отношениях в сфере лесопользования, т.к по определению договор поставки - самый распространенный вид договорных обязательств в любой деятельности, а также один из важнейших договоров, т.е он опосредует возмездное перемещение материальных благ в народном хозяйстве, без которого немыслимо нормальное функционирование экономики в целом. С этим достаточно сложно не согласиться, так как именно договор поставки является закрепленной законодательной формой взаимодействия между профессиональными участниками имущественного оборота, которые занимаются производством и оптовой торговлей сырьем, материалами, комплектующими изделиями, оборудованием, что, несомненно, составляет основу экономики любого государства. Но при детальном изучении проблематики несовершенства гражданско-правовых договоров, и в нашем случае в частности, законодатель принял бытовые понятия, не обратив внимания на то, что они не содержат в себе достаточно юридических различий. Законодательное закрепление договора поставки, как отдельного вида договора, в правовых источниках просматривается только в Советский период, так как Гражданский кодекс 1922 года не включал в себя нормы о договоре поставки. Выделение договора поставки, как отдельного договора объяснялось тем, что экономика развивалась в плановом порядке. Для того, чтобы экономика действовала успешно, необходимо было и придание планового характера договорам, которые отвечали за снабжение необходимыми сырьевыми ресурсами производственные комплексы. Разрабатывая новый Гражданский кодекс, законодатель так же предусмотрел договор поставки, но теперь не как отдельный вид гражданско-правового договора, а как разновидность договора купли - продажи.
Несмотря на то, что договор поставки в Российском гражданском праве имеет более чем двухвековую историю законодательного регулирования, среди правовых источников существуют достаточно серьезные противоречия и недоработки законодателя, устранив которые была бы внесена четкость и ясность в регламентацию договорных отношений поставки. В первую очередь, необходимо выделить существующие несоответствия актов судебного толкования норм о поставке нормам ГК РФ. В статье 506 ГК РФ, законодатель, дает определение договору поставки, согласно которому - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в других целях, не связанных с личным, семейным, домашним, и иным подобным использованием. Данное определение содержит условие о сроке поставки. В соответствии с ч.2 п.1 статьи 432 ГК РФ срок является существенным условием договора поставки. Из смысла статьи 432 ГК РФ следует, что при неопределении сторонами срока поставки в договоре, он не может считаться заключенным. Однако в п.7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о договоре поставки» от 22 октября 1997 года №18 содержится разъяснение: «В случаях, когда моменты заключения и исполнения договора не совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара и из договора не вытекает, что она должна осуществляться отдельными партиями, при разрешении споров необходимо исходить из того, что срок поставки определяется по правилам, установленным статьей 314 Кодекса». Из этого пункта можно заключить, что срок может быть не указан сторонами при заключении договора поставки, следовательно, он не носит характер существенного условия. Следует отметить, что согласно законодательству Российской Федерации разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда обязательны для всей системы арбитражных судов. Очевидно, что Пленум ВАС дал неверное толкование норм ГК РФ, регламентирующих договор поставки. На наш взгляд, необходимо привести данное постановление в соответствие с нормами ГК РФ. Также нормами ГК РФ, установлено, что товары, переданные покупателю, должны быть использованы в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием. Из данной нормы достаточно сложно определить, что именно подразумевал законодатель под целями «не связанными с личным использованием». В данном вопросе некоторую ясность вносит толкование Пленума ВАС в Постановлении от 22 октября 1997 года №18, согласно которому: «под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать, в том числе приобретение покупателем товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации или гражданина - предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и т.п.)». Неточность формулировок в определении договора поставки нормами ГК РФ достаточно успешно компенсируется судебным толкованием. Необходимо отметить и возможность использования сторонами условий поставки, из Положений, не действующих на сегодняшний день. Данное разъяснение содержится в постановлении Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 года №18 (п. 4): «допускается применение к отношениям поставки, в качестве условий, согласованных сторонами, нормы Положения о поставках продукции производственно - технического назначения и Положения о поставках товаров народного потребления». В таком же порядке к отношениям по поставкам товаров могут применяться, утратившие силу, особые условия поставки отдельных видов.
На мой взгляд имеются и сложности в вопросе возмещения убытков, когда речь идет об упущенной выгоде, это значит, что наличное имущество кредитора не увеличилось, хотя могло бы увеличиться. В связи с этим нельзя согласиться с достаточно распространенным мнением о том, что упущенная выгода является будущими убытками, характеризующими деформацию имущественных интересов в будущем в отличие от реального ущерба. Упущенная выгода, как и реальный ущерб, возникает в результате нарушения договора, и совершенно неважно, когда были понесены названные убытки. Более того, упущенная выгода может стать очевидной сразу после нарушения договора, тогда как реальный ущерб может быть понесен лишь через некоторое время после такого нарушения. Действительно, пункт 2 статьи 15 ГК РФ в качестве одного из видов убытков называет «неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)». В данной формулировке использованы понятия «неполученные доходы» и «упущенная выгода», причем они не разграничены. Если признать их синонимами, то включение в текст закона дублирующего понятия - «упущенная выгода» - выглядит неосновательным. Между тем, в отличие от неполученного дохода, упущенная выгода, или неполученная прибыль, представляет собой разницу между неполученным доходом и произведенными необходимыми расходами, включаемыми обычно в себестоимость продукции. Поэтому одно дело возместить упущенную выгоду (неполученную прибыль), и совсем другое - неполученный доход, включающий не только прибыль, но и сбереженные или не понесенные расходы, а также иные затраты, включаемые в себестоимость продукции. В последнем случае потерпевшая при нарушении договора сторона неосновательно обогащается, что недопустимо. Хотя в постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» говорится об исключении из неполученных доходов суммы не понесенных кредитором производственных, транспортно-заготовительных, торговых и иных затрат (т.е. фактически о неполученной прибыли), тем не менее, закон дает установку на возмещение неполученных доходов. При решении вопроса о наличии упущенной выгоды суд должен использовать, помимо указанных, критерий, сформулированный в пункте 4 статьи 393 ГК РФ: «при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления». Следовательно, при рассмотрении данной категории дел суд, согласно закону, учитывает эти меры и приготовления, поскольку они косвенно подтверждают возможность реального получения доходов. Чтобы использовать данный критерий, необходимо решить две задачи, имеющие одновременно и теоретическое, и практическое значение. Первая задача состоит в доказательстве реально осуществленных мер и приготовлений, обосновывающих наличие реальной возможности произвести и реализовать товары. В такой ситуации можно указывать на сокращение производственных мощностей и организационных предпосылок успешной коммерческой деятельности или возможности получения сырья. С одной стороны все это доказывает, что нарушение договора и уменьшение объемов производства, находятся в причинно - следственной связи, однако, возможность в действительности реализовать продукцию зависит от наличия или отсутствия у потерпевшей стороны преддоговорных связей с другими контрагентами. Именно такого подхода и придерживается Арбитражная практика, что ставит потерпевшую сторону в довольно затруднительное положение, так как она должна документально подтвердить предпринятые меры и сделанные приготовления для извлечения прибыли, например, предварительными договорами, письма с предложениями заключить договор. Второй задачей является разграничение мер и приготовлений для извлечения прибыли и разумных мер, предпринятых для уменьшения убытков. Главным отличием, исходя из норм ГК РФ, является то, что меры и приготовления, необходимые для извлечения прибыли, осуществляются в рамках нормальной предпринимательской деятельности до нарушения договора, до причинения убытков. Разумные же меры, предпринятые для уменьшения убытков, являются действиями в нестандартной хозяйственной ситуации, когда приходится искать оптимальный выход из неблагоприятной ситуации, возникшей в результате нарушения договора. Отличие здесь очевидно, однако арбитражные суды допускают смешение понятий и иногда называют разумные меры, предпринятые для уменьшения убытков, мерами и приготовлениями для извлечения прибыли, что является недопустимым. Следует так же выделить проблему исчисления убытков при расторжении договора. Так в статье 524 ГК РФ установлено: «Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке». Аналогичная норма установлена и относительно продавца по договору поставки. Исходя из этой нормы неясно, что будет являться разумной ценой при каждом конкретном случае, так как законодатель не установил никаких критериев определения разумной цены. Если существует текущая цена, обычно взимаемая при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар, то проблем нет - возмещаются убытки в виде разницы между ценой, установленной в договоре и текущей ценой на момент расторжения договора, однако текущая цена существует не во всех местах, что и предусмотрено в ч.2 п.3 статьи 524 ГК РФ. Данная нечеткость формулировки понятий, употребляемых в статье 524 ГК РФ, ставит потерпевшую сторону, которая понесла убытки, в сложное положение, так как доказать суду, что является разумной или наоборот не разумной ценой, при этом не руководствуясь никакими критериями практически невозможно. Данный вопрос будет решаться исключительно Судом, а практика показывает, что Суд не всегда является объективным. Решение данной проблемы содержится в Принципах международных коммерческих договоров, согласно официальным комментариям к которым: «Текущей ценой - часто, но не обязательно, будет являться цена какого - либо организованного рынка. Доказательство текущей цены может быть получено от профессиональных организаций, торговых палат и др.». Аналогичное положение необходимо внести в статью 524 ГК РФ, так как это бы свело на нет споры об определении текущей цены, в местах, где ее не существует. Таким образом, договор поставки, как правовой документ, регулирует взаимоотношения поставщика и покупателя по поставке товаров, является единственным юридическим фактором, на основании которого возникает обязательство по поставке, направлен на возмездную передачу имущества в собственность в обмен на эквивалентно - определенное денежное предоставление.
Специфика поставки состоит в том, что это сугубо предпринимательское правоотношение, в котором и продавец, и покупатель действуют с предпринимательской целью, а значит, в нашем случае, стороны отодвигают на вторые роли тот факт, что договор поставки пиломатериалов имеет прямое отношение к обьему вырубаемой древесины на территории РФ, а значит, любое нарушение договора либо его сторонами или же недоработка условий договора в гражданско-правовом поле неизбежно приводит к ухудшению экологической системы РФ, т.к в результате неправомерных действий сторон становится привычным явлением превышение обьема поставляемых пиломатериалов, либо их неучтенность и незаконная транспортировка с запрещенных мест, что неизбежно приводит как следствие к незаконной рубке лесных насаждений и иным неправомерным действиям сторон, а это влечет за собой негативные последствия для всего лесного комплекса РФ, что является недопустимым.
