199 __ г.

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице заместителя министра Панова Андрея Михайловича, действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ___________________________________________,
(должность, ф.,и.,о.)
де ствующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. За выполненную работу, научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене ________________ ______________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Оплата производится: единовременно за оконченную работу, поэтапно, авансовым платежом (нужное подчеркнуть) .
2.3. Исполнитель обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский учет, отчетность и анализ фактических затрат по выполняемой работе поэтапно.

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. При завершении каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель передает Заказчику научную, техническую и другую документацию, предусмотренную техническим заданием, на основании двустороннего акта сдачи-приемки научно-технической продукции.
3.2. Заказчик обязан в 5-дневный срок принять работу, подписать акт сдачи-приемки, заверить его печатью и 2 экземпляра направить Исполнителю.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять рабо у сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. Заказчик имеет право с привлечением необходимых специалистов проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив письменно об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
3.6. В случае, если у Заказчика появятся замечания или претензии, он заявляет их Исполнителю в течение 15 дней со дня составления двустороннего акта.
3.7. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от продукции, произведенной по договору, при условии полного возмещения стороне понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством, а также от оплаты продукции, не соответствующей качеству, установленному договором.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом по созданию научно-технической продукции, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по ее количеству и качеству Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку исполнения до 1 месяца неустойку в размере 1%, а при просрочке свыше 1 месяца дополнительно неустойку в размере 2% стоимости не выполненной в срок работы.
4.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
4.3. Исполнитель в случае невыполнения обязательств по договору возвращает Заказчику перечисленную сумму оплаты полностью либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору работ.
4.4. В случае необоснованного отказа от приемки продукции Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1% стоимости работ.
4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае, если стороны не придут к соглашению споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

5. Прочие условия
5.1. Исполнитель не вправе передавать научную и научно-техническую продукцию третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика.
5 2 Другие условия по усмотрению сторон:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Утверждаю:
заместитель министра социальной
защиты населения Российской Федерации

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА, ТЕМЫ

1. Наименование проекта, темы _______________________________________________________.
2. Срок (квартал, год) начала работы ____ ______________________________________________.
3. Срок (квартал, год) завершения работы ______________________________________________.
4 Цель и назначение ра работки __________ ____________________________________________.
5. Ожидаемые конечные результаты ___________________________________________________.
6. Область применения (сфера использования) __________________________________________.
7. Место (организация, предприятие) и срок освоения (внедрения, реализации) результатов разработки ___________________________________________ ___________________________________.
8 Сметная стоимость разработки _____________________________________________________.
9. Источник финансирования разработки и плательщик:
9.1. Источник финансирования – федеральный бюджет;
9.2. Плательщик – Министерство социальной защиты населения Российской Федерации.
10. Заказчик разработки – Минсоцзащиты России.
11. Исполнитель ра работки, его ведомственная подчиненность
_____________________________________________ _____________________________________.
(индекс, почтовый адрес, телефон)
12 Соисполнители _________________________________________________________________.
13. Обоснование для разработки:
13.1. Президентская программа “Дети России”;
13.2. Федеральная целевая программа “Дети-инвалиды”.

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

Предмет и стороны по договору на создание (передачу) научно-технической продукции

Развитие рыночных отношений в сфере науки и техники привело к возрастанию роли договоров, в рамках которых не только производятся, но и распространяются и применяются новые научно-технические достижения. Эти достижения именуются научно-технической продукцией и признаются товаром. К научно-технической продукции относятся законченные научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические работы и услуги, изготовленные опытные образцы или опытные партии изделий, выполненные в соответствии с требованиями договора и принятые заказчиком. Нередко договоры заключаются только на передачу результатов законченных исследований и разработок.

Предметом договора на создание научно-технической продукции могут быть научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические работы, работы по изготовлению, испытанию и поставке опытных образцов и партий изделий (продукции), другие работы по профилю деятельности научной организации. Иначе говоря, если предметом договора является создание научно-технической продукции, то он в значительной мере совпадает с договором о выполнении НИОКР. Существенные отличия присущи договору, регулирующему отношения по передаче либо одновременно по созданию, передаче, освоению и внедрению научно-технической продукции, а также по ее дальнейшему обслуживанию /10 стр. 44/.

По договору на передачу научно-технической продукции само право использования данной продукции (в отличие, например, от исключительного права использования охраняемого патентом изобретения, передаваемого по лицензионному договору) не уступается и не оплачивается. Передаются лишь знания, овеществленные в технической документации и образцах техники, а также производственный опыт.

В качестве сторон по договору могут выступать любые субъекты гражданского права. Чаще всего в этом качестве выступают предприятия и коммерческие организации, а также учреждения, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность.

В договоре на создание (передачу) научно-технической продукции должны быть согласованы условия о его предмете (наименование научно-технической продукции; научные, технические, социальные, экономические и другие требования к научно-технической продукции); сроке действия договора; сроке и порядке приемки научно-технической продукции; определена его цена; условия, касающиеся соблюдения конфиденциальности; а также ответственность сторон за нарушение принятых обязательств /11 стр. 44/.

Неимущественный характер объекта договора делает необходимым согласование в нем условий, ограничивающих использование заказчиком научно-технической продукции (разработки), в частности, путем указания, на каком именно предприятии, каким образом, с какой целью и в течение какого времени она будет использована. При этом решаются и вопросы о том, вправе ли заказчик передавать полученную им продукцию (разработку) третьим лицам и может ли это делать без его согласия разработчик, может ли последний использовать полученные результаты для собственных нужд и т.д.

Проект договора на создание (передачу) научно-технической продукции может быть разработан любой из договаривающихся сторон и после подписания направлен ею другой стороне. Направление контрагенту проекта договора служит предложением заключить договор, действительным в течение 20 дней с момента отправки. При отсутствии возражений по условиям договора сторона, получившая проект договора, в 20-дневный срок направляет другой стороне подписанный договор. При наличии разногласий по проекту договора стороны в 10-дневный срок принимают меры по их урегулированию. Обычно договор оформляется в соответствии с примерным образцом.

Одним из важнейших условий договора является цена создаваемой (передаваемой) научно-технической продукции. Поскольку на многие виды такой продукции отсутствуют общественно необходимые затраты, размер цены определяется эффективностью продукции для потребителя, соотношением спроса и предложения на нее, а не фактическими затратами на ее разработку.

Обычно договорная цена на научно-техническую продукцию устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение. В качестве базы для достижения соглашения о договорной цене принимается предварительная цена, рассчитанная заказчиком (исполнителем) с учетом научно-технического уровня, конкурентоспособности, эффективности, периода эффективного использования и других факторов применения научно-технической продукции /12 стр. 44/. Соглашение сторон о договорной цене на научно-техническую продукцию оформляется протоколом, являющимся составной частью договора.

Расчеты за научно-техническую продукцию осуществляется на основе договорной цены с учетом выполнения исполнителем и заказчиком договорных обязательств и в соответствии со сроками платежей, предусмотренными условиями договора.

Стороны могут предусмотреть в договоре единовременную оплату научно-технической продукции в установленный ими срок со дня подписания акта сдачи-приемки или оплату научно-технической продукции в виде платежей по согласованным срокам. В случае, когда в состав реализуемой научно-технической продукции входят различные ее виды (комплект технической документации на новую продукцию, услуги по освоению производства и др.), в договоре могут устанавливаться цены для каждого вида научно-технической продукции. Условия авансирования работ и их оплаты предусматриваются в договоре по соглашению сторон.

Источниками финансирования затрат предприятий и организаций по приобретению у разработчиков конкретной научно-технической продукции должны быть в основном собственные средства, средства централизованных

фондов и кредиты банков, а в отдельных случаях и бюджетные ассигнования.

Сдача-приемка научно-технической продукции

Сдача-приемка научно-технической продукции составляет особый этап исполнения данного договора. Она оформляется специальным актом. По соглашению сторон акт сдачи-приемки может входить в состав договора на создание (передачу) научно-технической продукции.

Ответственность за нарушение условий договора на создание (передачу) научно-технической продукции

За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответственность на условиях и в размере, которые они сами определили в договоре. Это касается, прежде всего, ответственности исполнителя за просрочку в выполнении отдельных этапов работ, а также за неустранение недостатков и дефектов, отмеченных в акте приемки работы, и ответственности заказчика за просрочку в оплате или за отказ от оплаты выполненных работ, поскольку эти условия прямо не предусмотрены законодательством. Ранее устанавливалась только ответственность исполнителя за неустранение виновно допущенных им недостатков и носила она ограниченный характер (убытки могли быть взысканы лишь в размере, не превышающем общую стоимость самих работ). В целом ответственность сторон данного договора за нарушение его условий аналогична ответственности сторон договора о выполнении НИОКР.

ДОГОВОР на создание научно-технической или производственной продукции г.____________ "___"______200__г. Завод ____________________________________________________________ (наименование завода), действующий на основании Устава завода, именуемый в дальнейшем Предприятие, в лице директора завода ____________ (Ф.И.О.), научно-производственное ________________________ (наименование объединения), действующее на основании положения об объединении, именуемое в дальнейшем Объединение, в лице _______________ (Ф.И.О., должность), и Научно-исследовательский институт ______________________________________________________________________ (наименование института), действующий на основании положения об объединении, именуемый в дальнейшем Институт, в лице __________________ (Ф.И.О., должность), заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора 1. Предприятие и Объединение поручают, а Институт принимает на себя изготовление проектно-сметной документации на изготовление _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора, определяются техническим заданием (приложение к договору). 3. Срок сдачи работ по изготовлению проектно-сметной документации _____________20___г. 4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы по договору определяются техническим заданием и календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего договора. 5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания. 6. Предприятие берет на себя обязательство выпуска _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 7. Объединение берет на себя обязательство поставлять заводу _____ _______________________________________________________________________ (наименование узлов или деталей производственной продукции) 8. Срок и объем выпуска Предприятием _____________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) ___________ (дата). II. Порядок сдачи и приемки работ 9. Перечень составных частей и требования к _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) подлежащей оформлению и сдаче, определен Техническим заданием, являющимся частью договора. 10. При завершении работ Институт и Объединение представляют Предприятию акт сдачи-приемки и комплекта составных частей научно- технической продукции, предусмотренных Техническим заданием и условиями договора. 11. Предприятие в течение трех дней со дня получения _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) обязан направить Институту и Объединению подписанный акт сдачи-приемки продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 12. В случае мотивированного отказа Предприятия сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 13. В случае досрочного выполнения работ Предприятие обязано досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 14. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Институт и Объединение обязаны приостановить ее, поставив об этом в известность стороны в семидневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10- дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. III. Порядок расчетов 15. За выполненную ______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Институту _________________ (сумма, подлежащая выплате). 16. За выполненную _______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Объединению ________________ (сумма, подлежащая выплате.) 17. Оплата производится __________ (поэтапно или после принятия проектно-сметной документации). 18. Доплата к договорной цене в размере ________ (сумма прописью). IV. Ответственность сторон 19. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или порученной работы в целом виновная сторона уплачивает двум другим сторонам. За просрочку до 1 месяца неустойку в размере ____, а при просрочке свыше 1 мес. - неустойку в размере ____ стоимости невыполненных работ. 20. В случае неустранения дефектов в срок, согласованный сторонами, виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ______ стоимости работ, подлежащих исправлению. Уплата неустойки не освобождает виновного от устранения дефекта. 21. За несвоевременную приемку результатов отдельных этапов или работы в целом виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ____ стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. 22. За просрочку оплаты счета или перечисления аванса Предприятие уплачивает Институту или Объединению пеню в размере ____ суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 23. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта Предприятие уплачивает Объединению или Институту неустойку _____ невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. V. Прочие условия 24. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую или производственную продукцию _____________________ _______________________________________________________________________ (принадлежность продукции после начала выпуска). 25. Другие условия по усмотрению сторон. 26. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в доарбитражном порядке регулируются путем создания экспертной комиссии из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны. VI. Сроки действия договора 27. Срок действия договора: начало __________20___г. окончание ________20___г. 28. К настоящему договору прилагаются: Техническое задание (Приложение N1) Календарный план (Приложение N2) Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N3) Даты на виды работ (Приложение N4). VII. Юридические адреса и расчетные счета сторон Предприятие_______________________________________________________ Объединение_______________________________________________________ Институт__________________________________________________________ Директор завода Начальник объединения Директор НИИ М.П. М.П. М.П.

Предмет договора на создание (передачу) научно-технической продукции. Развитие рыночных отношений в сфере науки и техники привело к возрастанию роли договоров, в рамках которых не только производятся, но и распространяются и применяются новые научно-технические достижения. Эти достижения именуются научно-технической продукцией и признаются товаром. К научно-технической продукции относятся законченные научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические работы и услуги, изготовленные опытные образцы или опытные партии изделий, выполненные в соответствии с требованиями договора и принятые заказчиком. Нередко договоры заключаются только на передачу результатов законченных исследований и разработок.

Предметом договора на создание научно-технической продукции могут быть научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические работы, работы по изготовлению, испытанию и поставке опытных образцов и партий изделий (продукции), другие работы по профилю деятельности научной организации. Иначе говоря, если предметом договора является создание научно-технической продукции, то он в значительной мере совпадает с договором о выполнении НИОКР.

Существенные отличия присущи договору, регулирующему отношения по передаче либо одновременно по созданию, передаче, освоению и внедрению научно-технической продукции, а также по ее дальнейшему обслуживанию.

По договору на передачу научно-технической продукции само право использования данной продукции (в отличие, например, от исключительного права использования охраняемого патентом изобретения, передаваемого по лицензионному договору) не уступается и не оплачивается. Передаются лишь знания, овеществленные в технической документации и образцах техники, а также производственный опыт.

Стороны по договору на создание (передачу) научно-технической продукции. В качестве сторон по договору могут выступать любые субъекты гражданского права. Чаще всего в этом качестве выступают предприятия и коммерческие организации, а также учреждения, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность.

Условия договора на создание (передачу) научно-технической продукции. В договоре на создание (передачу) научно-технической продукции должны быть согласованы условия о его предмете (наименование научно-технической продукции; научные, технические, социальные, экономические и другие требования к научно-технической продукции);

сроке действия договора; сроке и порядке приемки научно-технической продукции; определена его цена; условия, касающиеся соблюдения конфиденциальности; а также ответственность сторон за нарушение принятых обязательств.

Неимущественный характер объекта договора делает необходимым согласование в нем условий, ограничивающих использование заказчиком научно-технической продукции (разработки), в частности, путем указания, на каком именно предприятии, каким образом, с какой целью и в течение какого времени она будет использована. При этом решаются и вопросы о том, вправе ли заказчик передавать полученную им продукцию (разработку) третьим лицам и может ли это делать без его согласия

разработчик, может ли последний использовать полученные результаты для собственных нужд и т.д.*.

Заключение договора на создание (передачу) научно-технической продукции. Проект договора на создание (передачу) научно-технической продукции может быть разработан любой из договаривающихся сторон и после подписания направлен ею другой стороне. Направление контрагенту проекта договора служит предложением заключить договор, действительным в течение 20 дней с момента отправки. При отсутствии возражений по условиям договора сторона, получившая проект договора, в 20-дневный срок направляет другой стороне подписанный договор. При наличии разногласий по проекту договора стороны в 10-дневный срок принимают меры по их урегулированию. Обычно договор оформляется в соответствии с примерным образцом**.

Договорная цена на научно-техническую продукцию. Одним из важнейших условий договора является цена создаваемой (передаваемой) научно-технической продукции. Поскольку на многие виды такой продукции отсутствуют общественно необходимые затраты, размер цены определяется эффективностью продукции для потребителя, соотношением спроса и предложения на нее, а не фактическими затратами на ее разработку.

Обычно договорная цена на научно-техническую продукцию устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение. В качестве базы для достижения соглашения о договорной цене принимается предварительная цена, рассчитанная заказчиком (исполнителем) с учетом научно-технического уровня, конкурентоспособности, эффективности, периода эффективного использования и других факторов применения научно-технической продукции. Соглашение сторон о договорной цене на научно-техническую продукцию оформляется протоколом, являющимся составной частью договора.

Расчеты за научно-техническую продукцию. Расчеты за научно-техническую продукцию осуществляется на основе договорной цены с учетом выполнения исполнителем и заказчиком договорных обязательств и в соответствии со сроками платежей, предусмотренными условиями договора. Стороны могут предусмотреть в договоре единовременную оплату научно-технической продукции в установленный ими срок со дня подписания акта сдачи-приемки или оплату научно-технической продукции в виде платежей по согласованным срокам. В случае, когда в состав реализуемой научно-технической продукции входят различные ее виды (комплект технической документации на новую продукцию, услуги по освоению производства и др.), в договоре могут устанавливаться цены для каждого вида научно-технической продукции. Условия авансирования работ и их оплаты предусматриваются в договоре по соглашению сторон.

Финансирование затрат на научно-техническую продукцию. Источниками финансирования затрат предприятий и организаций по приобретению у разработчиков конкретной научно-технической продукции должны быть в основном собственные средства, средства централизованных

См.: Минц Б.И. Договоры на создание научно-технической продукции.- Хозяйство и право. 1989. № 3. С. 67-74.

* См.: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1988. № 5. С. 8.

фондов и кредиты банков, а в отдельных случаях и бюджетные ассигнования.

Сдача-приемка научно-технической продукции. Сдача-приемка научно-технической продукции составляет особый этап исполнения данного договора. Она оформляется специальным актом. По соглашению сторон акт сдачи-приемки может входить в состав договора на создание (передачу) научно-технической продукции.

Ответственность за нарушение условий договора на создание (передачу) научно-технической продукции. За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответственность на условиях и в размере, которые они сами определили в договоре. Это касается прежде всего ответственности исполнителя за просрочку в выполнении отдельных этапов работ, а также за неустранение недостатков и дефектов, отмеченных в акте приемки работы, и ответственности заказчика за просрочку в оплате или за отказ от оплаты выполненных работ, поскольку эти условия прямо не предусмотрены законодательством. Ранее устанавливалась только ответственность исполнителя за неустранение виновно допущенных им недостатков и носила она ограниченный характер (убытки могли быть взысканы лишь в размере, не превышающем общую стоимость самих работ). В целом ответственность сторон данного договора за нарушение его условий аналогична ответственности сторон договора о выполнении НИОКР.

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора на создание (передачу) научно-технической продукции (НТП), заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате.doc, .rtf или.pdf, размер файла документа составляет 11,6 кб.

1. Предмет договора
2. Стоимость работ и порядок расчетов
3. Порядок сдачи и приемки работ
4. Ответственность сторон
5. Прочие условия
6. Срок действия договора
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
8. Подписи сторон

ДОГОВОР на создание (передачу) научно-технической продукции

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) ______________________________.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора ______________________________.

1.3. Срок сдачи работ по договору «_____» _______________2016 г.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ ____________________ от «_____» _______________2016 г. №__________, являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на ____________________ путем ______________________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене __________ рублей.

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен ____________________ от «_____» _______________2016 г. №__________, являющегося частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

• комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
• протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
• копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение ____________________ от «_____» _______________2016 г.

3.4. Заказчик обязан в срок до «_____» _______________2016 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5. Исполнитель обязан в срок до «_____» _______________2016 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение __________ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере __________ рублей.

3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в __________-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в __________-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ______________________________.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию ______________________________.