Договор на натяжные потолки на одном листе. Договор на установку натяжных потолков: зачем нужен, что должно быть в нем указано, дополнительное соглашение к договору. Сроки выполнения работ
ДОГОВОР №______
г Тольятти _______________________20. г.
Именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ИП Духанин В.Н. свидетельство №006058455 выдано МФНС №19 09.06.2014 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести установку натяжных потолков у Заказчика в помещении __________________________________________________________________________ согласно рабочим чертежам. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
Не позднее 14 банковских дней с момента поступления предоплаты, согласно п.4.2. настоящего договора, установить потолок и предоставить Заказчику акт сдачи- приемки работ. Исполнитель оставляет за собой право досрочной установки потолка.
Уведомить Заказчика о дне приемки выполненных работ любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления и т.д.).
Своими силами произвести поставку и разгрузку материалов (натяжных потолков) и комплектующих, указанных в подписанной рабочей документации (смете), а также специального инструмента и оборудования, необходимого для установки потолков.
Передать Заказчику информацию по эксплуатации и использованию натяжных потолков.
Предоставить Заказчику гарантийное обслуживание на материалы 10 лет и на работы 3 года, в соответствии с которым Исполнитель несет ответственность. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в выполненных монтажных работах Исполнитель обязуется устранить эти недостатки в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
Предупредить Заказчика о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.
Заказчик обязан:
2.2.1. Утвердить с Исполнителем бланк заказа натяжного потолка с указанием выбранной фактуры, цвета и направления швов, размеров, конструктивных особенностей монтажа потолка и других элементов (освещение, электрическая проводка, элементы декора и.п.т) и оплатить на условиях настоящего договора материалы и работы, выполняемые Заказчиком, согласно смете. Рабочий чертеж является документом, подтверждающим согласование Заказчиком всех особенностей монтажа.
2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, соответствующее техническим требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему договору, не менее чем за один день до момента начала производства монтажных работ.
2.2.3. Не позднее 5 банковских дней до начала работ предоставить Исполнителю образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования технических возможностей их установки.
2.2.4. Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ лично или через доверенное лицо, уполномоченное письменной доверенностью, в день окончания работ, либо составить мотивированный отказ от приемки (претензию) в письменной форме и не позднее 3 банковских дней после окончания работ передать его Исполнителю.
2.2.5. Обеспечить сохранность элементов потолка и инструментов Исполнителя при выполнении работ в помещении Заказчика. В случае порчи или утраты указанных материальных ценностей по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки, и в этом случае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолков.
2.2.6. Выплатить стоимость выполненных работ Исполнителю на условиях настоящего договора.
Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, то составляется двусторонний акт о выполненных работах, в котором излагаются необходимые доработки и сроки их выполнения.
Если в процессе выполнения работ Заказчик решает, что по каким-либо причинам дальше проводить работы нецелесообразно, то работы приостанавливаются. В этом случае стороны обязаны в течение 3 банковских дней рассмотреть вопрос о дальнейших действиях. При полном прекращении работ расчеты производятся исходя из фактически выполненных Исполнителем работ.
Общая сумма договора составляет ______________руб. (__________________________________________________рублей) Стоимость работ и материалов по настоящему Договору определяется сметами, составленнымиИсполнителем и утвержденными Заказчиком. В случае изменения размеров помещения, количества материалов или объемов работ, составляются дополнительные сметы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
Сметы и акты сдачи-приемки работ оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.
ЦЕНА ДОГОВОРА
Заказчик вносит предоплату в размере ___ % от суммы настоящего договора, которая составляет ____________ руб.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.2. Оставшуюся сумму ________________ руб. Заказчик оплачивает в день монтажа.
4.3. В случае оформления рассрочки на ___________________ руб. Заказчик производит платежи согласно графику погашения долга по поручению-обязательству в срок до « ___ « _____________ 20____ г.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:
5.2.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных п.2.1.1. настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.
5.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.4. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки платежа.
5.2.3. В случае состоявшегося согласованного выезда бригады к Заказчику и невозможности проведения работ по вине Заказчика, составляется акт, на основании которого Заказчик компенсирует Исполнителю затраты на выезд и простой бригады, но не менее 1000 руб. за каждый день простоя бригады.
5.3. Начисление и оплата штрафов, установленных пп.5.2.1.-5.2.3 настоящего договора, производится на основании признанной письменной претензии соответствующей стороны.
В случае не предоставления Заказчиком помещения, соответствующего техническим требованиям, согласно Приложения № 1 и дополнительных элементов, согласно п. 2.2.2 и п. 2.2.3 настоящего договора в течение 7 банковских дней после сообщения Исполнителя о своей готовности к проведению работ, работы осуществляются в срок, устанавливаемый Исполнителем.
Несостоявшаяся приемка выполненных работ согласно п. 2.2.4 по вине Заказчика, служит основанием для переноса сдачи-приемки работ на дату, определенную Исполнителем, но не более чем на 3 банковских дня после окончания работ. При этом риск случайной гибели исполненного переходит от Исполнителя к Заказчику с момента окончания работ.
Если Заказчик в течение первых 3 (трех) банковских дней после предъявления ему Исполнителем выполненных и законченных им работ не подпишет акт сдачи-приемки работ или не предоставит Исполнителю письменный обоснованный отказ в приёмке работ, то Исполнитель подписывает вышеназванный акт в одностороннем порядке, работы считаются принятыми.
Исполнитель несет ответственность за проведенные им замеры помещения и правильность оформления рабочих чертежей.
В случае изменения размеров помещения Заказчика после проведения Исполнителем замеров помещения и утверждения Заказчиком сметной документации и рабочих чертежей, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие выкроенного потолка реальным размерам помещения.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю часть установленной договором стоимости, пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик в полном объеме оплачивает Исполнителю стоимость материалов, приобретенных последним для исполнения настоящего договора.
Исполнитель предоставляет гарантию на натяжные потолки 10 лет, с момента заключения договора.
Исполнитель предоставляет гарантию на монтажные работы 3 года, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде.
7.4. Споры по настоящему договору стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования сторонами споров их решение передается в Арбитражный суд.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ |
ЗАКАЗЧИК |
|
ИП Духанин Владимир Николаевич |
ФИО |
|
АДРЕС |
|
|
ИНН:632301528442 |
Паспорт |
|
ОГРН:314632416000024 |
|
|
ТЕЛЕФОН: 71-23-53 ; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753 |
ТЕЛЕФОН |
__________________(Духанин В.Н.) ___________________________(____________________)
г. _______________ "__"___________ ____ г.В лице _________________________, действующ___ на основании _________________________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и _________________________ в лице _________________________ действующ___ на основании _________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из своих материалов (или: из материалов, предоставленных Заказчиком), собственными силами и средствами работы по установке натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (или подвесных звукопоглощающих потолков) в помещении Заказчика (далее - "работы") - _____________________, расположенном по адресу: ____________________, в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями действующего законодательства, Планом-графиком работ (Приложение N _____), Сметой (Приложение N _____), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Виды, перечень, качество материалов, подлежащих использованию Подрядчиком, устанавливаются Заданием Заказчика (Приложение N _____), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Подрядчика:
2.1.1. Не позднее ____________________ с момента подписания Сторонами настоящего договора Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику следующую документацию:
План-график работ (Приложение N _____);
Спецификацию на материалы, предоставляемые Подрядчиком для выполнения работ (Приложение N _____), в которой указывается ассортимент, количество и качество предоставляемых Подрядчиком материалов;
Смету на выполнение работ (Приложение N _____).
2.1.2. Подрядчик обязан поставить материалы для выполнения работ вместе с товаросопроводительной документацией в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией не позднее ____________________ с момента согласования Сторонами документации, указанной в п. 2.1.1 настоящего договора.
2.1.3. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее ____________________ с момента поставки материала, необходимого для выполнения работ.
2.1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями о качестве, согласованными Сторонами в Задании Заказчика (Приложение N _____).
2.1.5. Стороны договорились, что Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.
2.1.6. Подрядчик обязан не позднее ____________________ с момента обнаружения указанных в настоящем пункте обстоятельств известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а именно: ____________________;
Обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ и к дате приема-передачи результата выполненных работ подготовить Акт выполненных работ (Приложение N _____).
2.1.8. Подрядчик обязан вывезти в срок: ____________________ (варианты: до согласованной Сторонами даты приемки работ; в _____-дневный срок с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, а также произвести уборку помещения от строительного мусора.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан рассмотреть представленную Подрядчиком документацию, указанную в п. 2.1.1 настоящего договора, в течение ____________________ с момента ее получения и предоставить свои возражения или вернуть Подрядчику подписанную документацию.
2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1 настоящего договора, на период _____ с _____ часов до _____ часов по следующим дням недели: ____________________.
2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
2.2.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.2.7. В случае получения от Подрядчика извещений о событиях, указанных в п. 2.1.6 настоящего договора, Заказчик обязан дать Подрядчику указания, касающиеся выполнения работ, не позднее ____________________ с момента получения извещений Подрядчика.
2.2.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.
2.2.9. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком приобретать материалы: ________________________ и оборудование: _______________________ (указать наименование) (указать наименование) в следующих случаях: _____________________________________________________. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на документально подтвержденную стоимость приобретенного оборудования и материалов.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
Начало работ: "___"___________ ____ г.;
Окончание работ: "___"___________ ____ г.;
Промежуточные сроки выполнения работ определены Сторонами в Плане-графике работ (Приложение N _____), который является неотъемлемым приложением к настоящему договору;
Общая продолжительность работ составляет ____________________.
3.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Планом-графиком работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N _____).
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость предоставленных Подрядчиком материалов определяется в соответствии со Спецификацией Подрядчика (Приложение N _____).
Детализация стоимости работ по настоящему договору приведена в Смете (Приложение N _____).
4.2. В течение _____ (__________) дней с момента получения оригинала счета Подрядчика Заказчик платежным поручением уплачивает Подрядчику указанную в утвержденной Заказчиком Смете денежную сумму для приобретения Подрядчиком материалов для выполнения работ по настоящему договору.
4.3. Оплата выполненных работ осуществляется в течение _____ (__________) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ, исключая уплаченную ранее сумму согласно п. 4.2 настоящего договора.
4.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.
4.5. Оплата по настоящему договору осуществляется платежным поручением на счет Подрядчика.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Заказчик обязан в течение ____________________ после получения от Подрядчика уведомления об окончании работ осмотреть результат работ.
Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
5.2. В случаях, установленных законодательством, Стороны составляют акты освидетельствования скрытых работ.
5.3. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение пяти лет Заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.
5.4. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы Заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента.
Под существенными недостатками результата работы Стороны договорились понимать следующие обстоятельства: ____________________.
5.5. При невыполнении Подрядчиком требования, указанного в пункте 5.4 настоящего договора, Заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения документально подтвержденных расходов, понесенных в связи с устранением недостатков Заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц, либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
5.6. При наличии замечаний по выполненным работам Заказчик вправе отказаться от подписи Акта, передав Подрядчику письменный мотивированный отказ с перечнем замечаний и недоделок. Стороны в этом случае в срок ____________________ определяют сроки и порядок устранения недоделок по замечаниям Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
6.1. В случае когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора или приложений к нему, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
6.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок: ____________________.
6.1.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
6.1.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением документально подтвержденных расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, с согласия Заказчика безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение ____________________ с момента приемки работ.
6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик при условии, что Заказчиком не была допущена просрочка приема результата работы.
6.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы и/или материалов, предоставленных Подрядчиком, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления материалов для выполнения работ, нарушения сроков выполнения работ и/или этапов работ, предусмотренных Планом-графиком (Приложение N _____ к настоящему договору), а также в случае нарушения срока уведомления Заказчика о готовности работ, нарушения срока передачи результата выполненных работ Заказчику Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____________________ за каждый день просрочки.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести следующие обстоятельства: _____________________.
7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить об этом контрагента в срок ____________________ с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства.
7.3. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств не прекращается в течение ____________________, настоящий договор считается расторгнутым.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению Сторон.
8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В указанных случаях Сторона, выступающая инициатором такого расторжения, обязана направить контрагенту письменное уведомление в срок ____________________ до предполагаемой даты расторжения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о ее получении в течение ____________________ с момента получения. Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение ____________________ с момента получения претензии.
9.2. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу номер __________, адресам электронной почты ____________________ или доставлены курьером по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку.
10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.6. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:
10.6.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).
10.6.2. Спецификация Подрядчика (Приложение N _____).
10.6.3. План-график выполнения работ (Приложение N _____).
10.6.4. Смета (Приложение N _____).
11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ______________________________________________________
Подрядчик: _____________________________________________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик: _____________/________________ ___________/___________________ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (должность, Ф.И.О.) М.П. М.П.Любая работа по установке натяжных потолков производится после подписания: договор натяжные потолки. В данном договоре прописываются требования, права и расчет. Предметом служит оказываемые услуги компанией по установке натяжных потолков из материалов клиента. В договоре прописываются сроки на выполнение работы, также как и обязанности обеих сторон. Существует графа по форс-мажорным обстоятельствам связанные с невозможностью осуществить монтаж, так как наступили непредвиденные обстоятельства.
Договор на монтаж натяжных потолков предусматривает осуществление монтажа натяжных потолков в помещении клиента. В договоре четко прописаны объем работ, стоимость и порядок, права и ответственность, а также гарантии. Все расчеты производятся только в национальной валюте. Заказчик согласно договора привозит натяжное полотно и в отведенный срок делает монтаж. Если исполнитель нарушает условия договора, то он оплачивает издержки предусмотренные законодательством пеню за каждый не выполненный день. Компания, согласно договора дает гарантию на выполненную работу.
Договор на натяжные потолки образец
Договор на установку натяжных потолков прописываются пункты: предмет, оплата, ответственность, гарантии, расчет. Исполняющая сторона в лице компании обязывается установить натяжной потолок на объекте клиента, в четкий срок. Если исполнитель не успевает, то идет пеня. В договоре прописывается тип оплаты: первоначальный процент и после выполнения работы, оставшаяся оплата или же полная безналичная оплата. В договоре также описано, что заказчик обязан в первую очередь подготовить помещение для установки натяжного потолка.
Образец договора можно скачать:
Внимание! Читайте договора на предмет всех нужных пунктов перед подписанием, согласовывая все необходимое.
Важно! Подписывать договор нужно в компании, чтобы убедится в подлинности адреса, нужных сертификатов. С развитием спроса на натяжные потолки появилось много мошенников. Требуйте ко всем договорам по натяжным потолкам подробную смету со всеми расчетами, техническими требованиями. Если нужно, заключайте дополнительное соглашение к основному договору.
Договор подряда натяжные потолки прописываются требования, предмет, оплата, обязанности, гарантии, ответственность и прочие дополнительные условия. В договоре четко прописаны сроки по установке натяжных потолков, ответственности стороны, частичной или полной оплате, а также правила по эксплуатации натяжных потолков.
Договор поставки натяжных потолков прописываются предмет поставки, качество и требования, стоимость и порядок поставки всех материалов, прием и гарантия, а также ответственность сторон и прочие условия. Согласно договора, компания продает качественное натяжное полотно, имеющие соответствующий сертификат качества, срок поставки. В договоре прописывается, как будет осуществлена оплата за полученный материал: при приемке вся оплата или частями. Что исполнитель, что заказчик за нарушение договора и оплаты, несут ответственность перед законом.
Типовой договор на натяжные потолки прописываются обязанности, условия, оплата, срок, гарантии и ответственность сторон. Согласно типового договора, компания обязана установить натяжной потолок в помещении клиента согласно срока и полученной оплаты.
Договор с монтажником натяжных потолков прописываются сроки монтажа, условия, стоимость работ, ответственность.
Договор дилерский натяжные потолки прописываются условия по поставке натяжного потолка, цены, сроки, стоимость, ответственность и гарантии.
Договора купли/продажи натяжных потолков исполнитель обязывается по заказу заказчика создать натяжной потолок и установить. В договоре прописываются сроки, цена, обязанности, порядок и гарантии.
ЗАКАЗЧИК :_______________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
В лице ________________________________, действующего на основании Устава.
1.ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется поставить в соответствии с листом замера и условиями настоящего договора, комплект материалов для натяжных потолков_____________________________________________________.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется смонтировать в помещениях Заказчика по адресу: г. _________, ____________________________________________, дом_____, корп.______ кв.______
натяжные потолки ___________________________________________________________________.
1.3. Цена по поставке и монтажу потолков, в соответствии с листом замера, составляет:
Рублей(_________________________________________________________________)
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
Начать монтаж в помещениях Заказчика
натяжных потолков ___________________________________
в сроки с « »__________________201______г. по « »________________ 201 ___г.
Совместно с Заказчиком оформить и подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.
2.2. Заказчик обязан:
Произвести оплату стоимости материалов и работ согласно с настоящим договором и заказ-нарядом (лист замера).
Подготовить помещение для производства работ, убрать мешающие работе предметы, в случае необходимости и во избежание порчи укрыть мебель, принять по рекомендации Исполнителя другие меры, устраняющие помехи при выполнении работ (несоблюдение условий, перечисленных выше, может повлиять на сроки и качество выполняемых работ).
Подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.
3.РАСЧЁТЫ СТОРОН
3.1. Заказчик производит предоплату в размере % от стоимости заказа, что составляет:
Рублей (________________________________________________________)при подписании договора.
3.2. Заказчик производит доплату оставшихся % от стоимости заказа, что составляет:
Рублей (_______________________________________________________________________________)
при получении заказанных потолков и начале работ по их монтажу.
3.3. При безналичном расчёте предоплата производится в размере 100%, так же вводится дополнительный коэффициент в размере 5% от суммы договора.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель гарантирует качество материалов в течении 10 лет со дня установки натяжных потолков при условии правильной эксплуатации изделия и 2 года - на установочные работы. Наличие щели между стеной и декоративной накладкой не являются дефектом потолка.
4.2. При неправильной эксплуатации потолков и в случае появления дефектов по вине Заказчика Исполнитель ответственности не несёт.
4.3. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.2.1) без согласования с Заказчиком , Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф - 0,1% в день от стоимости поставляемых материалов, но не более 10% от общей стоимости работ.
4.4. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.3.2) Заказчик обязуется выплатить Исполнителю 0,1% в день от суммы поставляемых материалов и работ.
4.5. Все дополнительные работы, выполненные при монтаже потолков, и не вошедшие в смету, должны быть внесены в Заказ-Наряд, завизированы Заказчиком и представителем Исполнителя (в частности- технологом бригады установщиков ) и оплачены. В случае не выполнения данного пункта потолки и работы, выполненные по их установке, снимаются с гарантийного обслуживания.
5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу после получения Исполнителем авансового платежа (или поступления средств на расчётный счёт Исполнителя , в случае безналичных расчётов) и действует до момента оформления акта приёмки-передачи материалов и работ.
5.2. Все споры, возникающие из настоящего договора и не урегулированные соглашением сторон, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
5.4. Все дополнения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1. Несмотря ни на какие пункты договора, противоречащие нижесказанному, в случае, когда продукция, отправленная Производителем, задержалась в пути, была повреждена, уничтожена или потеряна и когда эта задержка, повреждение или потеря была вызвана действиями непреодолимой силы или любой неизбежной причиной вне контроля Исполнителя, Исполнитель не несёт ответственности за задержку поставки материалов и, соответственно, начала или продолжения монтажных работ.
7.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
7.1. Не касаться потолка колющими или режущими предметами.
7.2. Не ремонтировать потолок собственными силами. При обнаружении дефектов вызвать специалистов фирмы-установщика.
7.3. При чистке протирать потолок влажной тряпкой.
7.4. При замене ламп в светильниках, встроенных в потолок, мощность ламп не должна превышать 35 ватт и расстояние от открытых ламп до потолка должно быть (для люстр) не менее 40 см.
7.5. Для демонтажа потолков необходимо вызвать представителей фирмы-установщика.
8.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
8.1. Заказчик обязан указать Исполнителю месторасположение скрытой проводки (электрической, телефонной и т.д.) в противном случае Исполнитель за их повреждение ответственности не несёт.
8.2. Помещение, в котором монтируются потолки, должно быть подготовлено до начала проведения монтажных работ, в соответствии с требованиями, перечисленными в ПРИЛОЖЕНИИ №1.
9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Когда вы решили, установить у себя дома натяжные потолки и хотите их заказать в специализирующейся на этом компании, то вам нужно составить Договор на натяжные потолки, но прежде всего вам нужно определиться с компанией, которая буде производит установку. Для этого лучше обратится в Фирму с хорошей репутацией и большим опытом работ.
Когда с фирмой определились, вам представят типовой документ на составления договора на установку натяжных потолков. Нужно внимательно изучить документ. Следует избегать многосторонних соглашений, которые могут оказаться обманом.
При составлении договора указывается цена. Цена устанавливается при выборе полотна и всех комплектующих. Цена зависит от материала натяжных потолков и цвета, площади помещения и стоимости расходных материалов. Все эти цены сведены в таблицу и предоставляются заказчику.
В договоре также должны оговориться вопросы ответственности сторон. Фирма исполнитель монтажных работ несет полную ответственность за помещение в процессе установки натяжных потолков. Также в нем обговариваются права и обязанности обеих сторон.
Заказчик должен:
К обязанностям монтажной фирмы относят:
- Выполнение всех работ указанных в договоре в полном объеме и в указанные строки.
- Устранения за свой счет возникших дефектов в гарантийный строк.
Исполнитель может сдать помещение раньше сроков, согласовав это с заказчиком.
Таким образом, как правильно составить договор на натяжные потолки , забота исполнителя. Ваше забота -проверить договор на правильность.
Пример договора на установку натяжных потолков можно скачать ниже:
Договор на монтаж натяжного потолка
№ «_______»
г. Волжский
«___»____________ 2011 г.
____________________________________________________________________________
Именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», при совместном упоминании именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по Заявке Заказчика (далее Заявка) оказать услуги по монтажу натяжного потолка и ознакомить с инструкцией по эксплуатации натяжных потолков, а Заказчик оплатить услуги согласно Заявки, по Смете и в количестве, указанных в Счетах Исполнителя, а также соблюдать правила эксплуатации.
1.2. Исполнитель обязуется:
Изготовить натяжной потолок_____(количество)__________(площадьм2)__________________________(материал),
Страна производитель;
Произвести его установку, согласно рабочему чертежу, одобренному Заказчиком;
Ознакомить Заказчика с инструкцией по эксплуатации натяжных потолков;
1.3. Срок выполнения работ:
Начало ________________
Окончание _____________
1.3.Работа считается выполненной после подписания Акта сдачи-приемки.
1.5.При поэтапном выполнении работ составляется промежуточный Акт выполнения работ.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК
2.1. Конкретные пожелания Заказчика о сроках предоставления и категории услуг отражаются в Заявке Заказчика.
2.2. Для оформления Заявки Заказчик сообщает свою фамилию, имя и отчество, адрес, контактные телефоны.
2.3. После получения Заявки от Заказчика Исполнитель подтверждает заказ, и совместно обговариваются сроки монтажных работ, качество полотна и стоимость и выставляет Заказчику Счет на оплату услуг по Заявке.
2.3. Предоставление услуг осуществляется в соответствии с гражданским кодексом РФ (Гл.4, ст.48)
3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1Заказчик обязан:
3.1.1.Подготовить помещение к монтажу натяжного потолка: отодвинуть мебель на 1.2 м, снять карнизы, застелить полы, не красить стены в чистовую, обозначить скрытую проводку и скрытые коммуникации, обеспечить напряжение на светильниках, обеспечить лесам (турами) при высотепотолка от 3.5 м, стены и перегородки должны быть достаточно крепким для качественного монтажа потолка.
3.1.2.Предупредить монтажников о хрупких декоративных (дизайнерских) вставкахи хрупких строительных элементах вместахкрепления профиля или убрать их для сохранности.
3.1.3.Обеспечить сохранность элементов потолка для его установки. В случае порчи или утратыуказанных материалов по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки и вслучае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолка.
3.1.4.Подписать Акт сдачи-приемки и произвести полный расчет за выполнение работы всоответствии с Договором.
3.2.1.Заказчик имеет право:
3.2.2.Получить при заключении Договора необходимую информацию по эксплуатации натяжных потолков.
3.2.3.В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю понесенным им расходов* и неустоек, связанных с исполнением обязательств по Договору.
* под фактическими понесенными расходами понимаются денежные средства, переданные Исполнителем третьим лицам (производителю, перевозчику или иным лицам), неустойки и удержания, оплаченные Исполнителем, указанным лицам во исполнение настоящего Договора.
3.2.4. Получить информацию о стадии обработки Заявки.
4.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1.Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услуги по подбору, качеству и монтажу натяжного полотна.
4.1.2. В необходимом объеме предоставить Заказчику достоверную информацию о продукте, включая информацию о потребительских свойствах и безопасности продукта.
4.1.3. Информировать Заказчика о процессе выполнения Заявки.
4.2.Исполнитель имеет право:
4.2.1. Получить необходимую информацию от Заказчика о состоянии стен, перегородок, о скрытых проводкахикоммуникациях, получить леса (туры) для монтажа потолка свыше 3.5 м.
4.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке по причине недобросовестного отношения со стороны Заказчика (предоставления неверного адреса, контактных телефонов, не подготовка помещения к установки натяжных потолков, неоплата Счетов Заказчиков выставленных по Смете Исполнителем).
5.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
5.1.1.Оплата за услуги осуществляется Заказчиком по ценам, указанным Исполнителем в настоящем договоре.
5.1.2.Стоимость работ по Договору устанавливается в рублях. Расчет между сторонамипроизводится в рублях.
5.1.3.При заключении Договора Заказчик оплачивает 50% от общей суммы в течение 2-х банковских дней с момента подписания Договора, оставшиеся 50% сразу же после установки потолка в момент подписания Акта сдачи-приемки (при наличном расчете). При безналичном расчете предоплата составляет 100%.
5.1.4.В случае отказа Заказчика от оплаты стоимости 50% стоимости работ сразу же после установки потолка, Исполнитель имеет право демонтировать установленные потолки. В этом случае установка потолков производится в день удобный для Исполнителя и за дополнительную плату.
5.1.5. Расчет между сторонами осуществляется в порядке безналичной оплаты на р/с, указанный Исполнителем, илиналичной суммой.
5.1.6. Стоимость работ по Договору составляет_________________________
5.1.7. Заказчик производит предоплату в размере _______________________
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.Заневыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.В случае неподготовленности объекта к монтажу (нет напряжении 220В, демонтирована стена, Заказчик или его представитель не могли приехать длядопускамонтажников на объект и других действий, которые могут привести к невозможности монтажа потолков). Заказчик возмещает Исполнителю порожний приезд суммой в ____________________.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за непредставление Заказчику того, что не указано в Договоре.
7.ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или настоящим Договором.
7.2. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся:
Изменения сроков совершения монтажа;
Непредвиденный рост цен на материал;
Непредвиденный рост цен транспортных тарифов;
7.3.1. Заказчиквправе потребовать расторжение Договора если:
7.3.2. задержка Исполнителем начала работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
7.3.3. задержка Исполнителем окончания работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящимот Заказчика.
7.4.1. Исполнитель вправе потребовать расторжения Договора в случае:
7.4.2. приостановки Заказчиком выполнения работ, по причинам, не зависящим от Исполнителя насрок, превышающим 30 дней;
7.4.3. утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.
7.5.1 Изготовленный по индивидуальным размерам Заказчика потолок, не подходящий по фасону и т.д. возврат и обмену не подлежит.
7.6. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Изменения и дополнения к Договору осуществляется путем подписания сторонами дополнительных соглашений, и оформляются в виде приложений к Договору.
8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1 Срок гарантии на натяжной потолок 12 месяцев. Срок исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки.
8.1 Условия гарантии:
8.1.1. гарантия действительна только при наличии настоящего Договора и полной оплаты выполненных работ.
8.1.2.Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. При не затруднительном доступе к дефектному потолку.
8.2.Не гарантированный ремонт:
Если нарушена инструкция по эксплуатации потолка;
Если неисправность конструкции и полотна произошла по причине механических повреждений;
Если повреждения вызваны попаданием внутрь натяжного потолка посторонних предметов, жидкостей,
насекомых;
Если вибрация потолка происходит из-за внешнего воздействия воздуха;
Если повреждения вызваны стихией, пожаром, бытовыми факторами, включая такие, как несоответствие
Государственным стандартам параметров питающих сетей, и другими подобнымивнешнимифакторами.
8.3. Срок эксплуатации 15 лет.
9.НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по данному Договору в случае форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожаров, стихийных бедствий, актов правительств, экономических и политических нововведений, блокад, военных действий, забастовок и других подобных обстоятельств, если они непосредственно повлияли на исполнениеобязательствсторонами, которые нельзя было предвидеть и предотвратить разумными мерами, согласно ст.28 п.6 ЗоЗПП. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, при немедленном извещении сторон о возникновении указанных обстоятельств.
9.2.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны немедленно известить другую сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах лишает стороны права ссылаться на эти обстоятельства и не освобождает от ответственности по настоящему Договору.
9.3.Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по указанному Договору. В этом случае возмещение сторонами возможных убытков решается путем переговоров и взаимного урегулирования.
9.4.Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, принимаемые ими в соответствии с федеральными законами.
10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1.Стороны договариваются прилагать все усилия для урегулирования разногласий путем переговоров.
10.2.В случае невозможности решения спорных моментов путем переговоров споры разрешаются согласно законодательства РФ.
11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.Данный Договор составлен в рамках Гражданского Кодекса РФ (согласно ст.3 п.2, ст.421 п.1, 3, 4 ГК РФ).
11.2.Настоящий Договор составлен в 2-х(двух) экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из сторон.
11.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОНИТЕЛЬЗАКАЗЧИК
_________________________________________
М.П.подпись, М.П.
Смотри также материалы
